Типы документов
Реклама
Партнеры
Распоряжение Минэкономики МО от 29.07.2013 N 35-РМ "Об утверждении типовых форм конкурсной документации, документации об открытом аукционе в электронной форме, котировочной заявки, примерных форм государственных контрактов "
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июля 2013 г. № 35-РМ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ, ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ), ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (НУЖД
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 04.04.2013 № 229/13 "О порядке взаимодействия при размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Московской области и нужд бюджетных учреждений Московской области":
1. Утвердить:
1.1. Типовую форму конкурсной документации (приложение № 1).
1.2. Типовую форму документации об открытом аукционе в электронной форме (приложение № 2).
1.3. Типовую форму котировочной заявки (приложение № 3).
1.4. Примерную форму государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения Московской области) на поставку товаров для государственных нужд Московской области (нужд бюджетных учреждений Московской области) (приложение № 4).
1.5. Примерную форму государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения Московской области) на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд Московской области (нужд бюджетных учреждений Московской области) (приложение № 5).
1.6. Примерную форму государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения Московской области) на выполнение строительных работ для государственных нужд Московской области (нужд бюджетных учреждений Московской области) (приложение № 6).
2. Государственным заказчикам Московской области (за исключением Московской областной Думы и Контрольно-счетной палаты Московской области) и бюджетным учреждениям Московской области при формировании конкурсной документации (документации об открытом аукционе в электронной форме, котировочной заявки), контрактов на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг), выполнение строительных работ посредством Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) руководствоваться формами, утвержденными пунктом 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу информационных ресурсов и систем Управления информационных технологий Министерства экономики Московской области обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства экономики Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Заместителю министра экономики Московской области М.А. Фомину в трехдневный срок с момента подписания настоящего распоряжения разместить шаблоны утвержденных настоящим распоряжением форм в ЕАСУЗ.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра экономики Московской области М.А. Фомина.
Министр экономики
Московской области
И.В. Смирнова
Приложение № 1
к распоряжению
Министерства экономики
Московской области
от 29 июля 2013 г. № 35-РМ
ТИПОВАЯ ФОРМА
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(должность)
__________ _____________________
(подпись) (фамилия и инициалы)
"____" _______________ 201__ г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № _____
на право заключения контракта (договора)
на __________________________________________________________
(указать предмет контракта)
для нужд ________________________________ в 201__ году
(наименование заказчика)
Московская область
г. __________
201__ год
I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Размещение заказов для государственных нужд Московской области и нужд бюджетных учреждений Московской области - осуществляемые в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов, действия государственных и иных заказчиков Московской области, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Московской области и нужд бюджетных учреждений Московской области, в целях заключения с ними государственных контрактов, а также гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Уполномоченный орган - центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Московской области и нужд бюджетных учреждений Московской области.
Государственные заказчики и иные заказчики (далее - заказчики) - государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы управления государственными внебюджетными фондами, казенные учреждения и иные получатели средств бюджета Московской области, для нужд которых размещаются заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования, бюджетные учреждения, для нужд которых размещаются заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения.
В случаях когда в настоящей конкурсной документации указывается, что определенные действия/процедуры может проводить заказчик, уполномоченный орган, имеется в виду, что соответствующие действия/процедуры осуществляет либо заказчик, либо уполномоченный орган в зависимости от того, кто проводит соответствующий конкурс, в соответствии с разграничением их полномочий, определенным нормативными правовыми актами Московской области.
Государственные нужды и нужды бюджетных учреждений (далее - нужды заказчиков) - обеспечиваемые за счет средств бюджета Московской области и внебюджетных источников финансирования потребности Московской области, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Московской области, государственных заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ, обеспечиваемые бюджетными учреждениями Московской области (независимо от источников финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах соответствующих бюджетных учреждений.
Участник размещения заказа - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Представитель участника размещения заказа - лицо, представляющее интересы участника размещения заказа в отношениях, связанных с проведением конкурса, на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копии. Для целей настоящей конкурсной документации представителем участника размещения заказа является также единоличный исполнительный орган участника размещения заказа - юридического лица или единоличный исполнительный орган управляющей организации, которой участником конкурса переданы полномочия единоличного исполнительного органа.
Специализированная организация - юридическое лицо, выбранное заказчиком или уполномоченным органом путем размещения заказа для нужд заказчиков и привлеченное заказчиком или уполномоченным органом на основе контракта или на основе гражданско-правового договора в случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", для осуществления функций по размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право заключить контракт, разработки конкурсной документации, размещения извещения о проведении открытого конкурса и иных связанных с обеспечением проведения конкурса функций. Специализированная организация осуществляет свои функции от имени заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у заказчика или уполномоченного органа.
Конкурсная комиссия - комиссия, созданная заказчиком, уполномоченным органом при размещении заказа путем проведения конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
Конкурс - торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Федеральный закон - Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Правила оценки заявок - Правила оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 "Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Конкурсная документация - утвержденная заказчиком документация, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.
Заявка на участие в конкурсе:
в письменной форме - письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, поданное в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Заявка на участие в конкурсе включает полный комплект документов, являющихся ее неотъемлемой частью, указанных в разделе 3.4 настоящей конкурсной документации, оформленных в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации;
в форме электронного документа - информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью участника размещения заказа, подтверждающая согласие участника размещения заказа участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, поданная в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Заявка на участие в конкурсе включает полный комплект документов, являющихся ее неотъемлемой частью, указанных в разделе 3.4 настоящей конкурсной документации, оформленных в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
Контракт - государственный контракт или гражданско-правовой договор.
Предмет конкурса - право на заключение контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.
Лот - предмет отдельного конкурса, путем проведения которого в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов, определяется лицо, получающее право на заключение отдельного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.
Электронный документ - информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи").
II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.
1.1.2. Настоящая конкурсная документация применяется при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков путем проведения торгов в форме открытых конкурсов, за исключением конкурсов на право заключить контракт на создание произведения литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.
1.2. Заказчик, уполномоченный орган,
специализированная организация
1.2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные в пунктах 8.1 и 8.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" настоящей конкурсной документации соответственно (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в пункте 8.4 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.
1.2.2. Специализированная организация, привлеченная заказчиком, уполномоченным органом и указанная в пункте 8.3 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", выполняет часть функций по организации и проведению конкурса.
1.3. Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды)
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
1.3.1. Предмет конкурса указан в пунктах 8.4 и 8.6 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
1.3.2. Заказчик, уполномоченный орган извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" и в части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ", в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации.
1.3.3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 8.6 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" и части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ".
1.3.4. Если иное не предусмотрено конкурсной документацией, поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
(начальная (максимальная) цена единицы товара, услуги
и (или) работы, начальная (максимальная) цена запасных
частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию)
1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), а также начальная (максимальная) цена единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков в случае, если настоящей конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа, указана(ы) в п. 8.27 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа, указана в извещении о проведении конкурса, а также в пунктах 8.7 и 8.7.1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
1.4.2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цена работ по замене указанных запасных частей, может быть указана в извещении о проведении конкурса, пункте 8.7, пункте 8.7.2 и пункте 8.7.3 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ и услуг.
1.5. Источник финансирования заказа и порядок оплаты
1.5.1. Финансирование контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, заключаемого по результатам данного конкурса, будет производиться из источника, указанного в пункте 8.8 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
1.5.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги указан в пункте 8.9 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
1.6. Требования к участникам размещения заказа
1.6.1. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участник размещения заказа имеет право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков как непосредственно, так и через своих представителей на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копии.
1.6.2. В случае если проводится открытый конкурс среди субъектов малого предпринимательства в соответствии с указанием на это в пункте 8.4 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", участниками такого конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Участник размещения заказа декларирует свое соответствие статусу субъекта малого предпринимательства в Декларации соответствия участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", являющейся приложением к заявке на участие в открытом конкурсе среди субъектов малого предпринимательства (форма 12 части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА").
1.6.3. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае если в пункте 8.28 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, указанными в конкурсной документации, составляющих один лот (далее - поисковая научно-исследовательская работа) с несколькими участниками размещения заказа, участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы.
1.6.4. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 1.6.5, а также требованиям, установленным в пункте 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
1.6.5. Обязательные требования к участникам размещения заказа:
1.6.5.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса. В случае если законодательством предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом конкурса, участники размещения заказа должны обладать соответствующей лицензией (пункт 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА"). В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, участник размещения заказа должен обладать указанными в пункте 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" документами, подтверждающими его соответствие такому требованию. В случае если выполнение работ, являющихся предметом конкурса, относится к перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленному уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, документом, подтверждающим возможность их выполнения участником размещения заказа, может являться выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельство о допуске к данному виду (видам) работ. Действие указанных в настоящем пункте документов должно распространяться на момент подачи участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе. При этом в случае если на момент заключения контракта действие указанных документов, представленных в составе заявки на участие в конкурсе, истечет, участник размещения заказа, с которым заключается контракт, обязан представить иной документ (например: вновь полученную лицензию/свидетельство о членстве в СРО), подтверждающий его соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса.
1.6.5.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
1.6.5.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.
1.6.5.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
1.6.5.5. Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, - в случае установления данного требования заказчиком, уполномоченным органом.
1.6.5.6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа - в случае установления данного требования заказчиком, уполномоченным органом.
1.6.6. Правительство Российской Федерации вправе установить единые дополнительные требования, в том числе квалификационные требования, к участникам размещения заказов при размещении заказов на поставки, выполнение, оказание соответственно отдельных товаров, работ, услуг для федеральных нужд, а также нужд субъектов Российской Федерации или муниципальных нужд в целях исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых частично или полностью являются целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета или бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
В случае если такие требования к участникам размещения заказа будут установлены Правительством Российской Федерации, они указываются заказчиком, уполномоченным органом в пункте 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
1.6.7. При размещении заказов на поставки пищевых продуктов в дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, нетиповые образовательные учреждения высшей категории для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности, образовательные учреждения дополнительного образования детей и другие организации, осуществляющие образовательный процесс для детей, медицинские организации, учреждения социального обслуживания, организации отдыха детей и их оздоровления и (или) на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций заказчик, уполномоченный орган вправе установить также требование к участникам размещения такого заказа о наличии у них опыта исполнения соответственно двух контрактов на поставки одноименных товаров (поставки пищевых продуктов в указанные учреждения и организации) и (или) на оказание одноименных услуг (услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций), стоимость каждого из которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится конкурс.
В случае если в соответствии с частями 2.3-2.5 статьи 11 Федерального закона такие требования к участникам размещения заказа установлены, они указываются заказчиком, уполномоченным органом в пункте 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
Участник размещения заказа подтверждает свой опыт (с учетом правопреемственности) исполнением двух контрактов (по выбору участника размещения такого заказа), в предмет которых включены соответственно поставки пищевых продуктов в указанные учреждения и организации и (или) оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций и по которым с участника размещения такого заказа, являющегося исполнителем по этим контрактам, не взыскивалась неустойка (штраф, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами (учитываются контракты, исполненные за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе).
1.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
к исполнению контракта
1.7.1. Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению контракта соисполнителей (субподрядчиков), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
1.8. Расходы на участие в конкурсе
и при заключении контракта
1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением контракта, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.9. Преимущества, предоставляемые
при участии в размещении заказа
1.9.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в пункте 8.11 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
1.9.2. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в пункте 8.11 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", но не более пятнадцати процентов.
1.9.3. В случае установления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, особого порядка предоставления преимуществ при участии в размещении заказов, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ указываются в пункте 8.11.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
1.10. Условия допуска к участию в торгах.
Отстранение от участия в конкурсе
1.10.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:
1.10.1.1. Непредставления участником обязательных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе (пункт 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА") (за исключением: документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа, в случае проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг; эскизов, рисунков, чертежей, фотографий, иных изображений товара, образцов (проб) товара, на поставку которого размещается заказ, в случае, если предметом конкурса является поставка товаров), либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ.
1.10.1.2. Несоответствия требованиям, указанным в пунктах 1.6.5-1.6.7 и в пункте 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
1.10.1.3. Непредставления платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копии такого поручения, если необходимость предоставления обеспечения указана в пункте 8.16 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
1.10.1.4. Несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы, а также отсутствие в заявке на участие в конкурсе сведений о стране происхождения товара в случае, если конкурс проводится на право заключения контракта, предметом которого является поставка товаров, в отношении которых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, установлены условия, указанные в пункте 1.9.3 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА". В случае если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков в пункте 8.27 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа, решение о несоответствии заявки на участие в конкурсе таким требованиям не может быть принято только на основании несоответствия количества товара, объема услуг, указанных в извещении о проведении конкурса, количеству товаров, объему услуг, указанным в заявке на участие в конкурсе.
1.10.2. Заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия отстраняет участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта в случае:
1.10.2.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального закона.
1.10.2.2. Установления факта проведения ликвидации в отношении участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
1.10.2.3. Установления факта приостановления деятельности участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
1.10.2.4. Установления факта наличия у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Содержание конкурсной документации
2.1.1. Конкурсная документация включает перечень частей, разделов и подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.
2.1.2. Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса.
2.2. Разъяснение положений конкурсной документации
2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются.
2.2.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу, указанному в пунктах 8.1 или 8.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" как адрес заказчика или уполномоченного органа соответственно.
2.2.3. Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации указаны в пункте 8.12 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
2.2.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса
и конкурсную документацию
2.3.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.
2.3.2. В течение одного дня со дня принятия указанного выше решения такие изменения размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении открытого конкурса изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
2.3.3. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.
2.3.4. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
2.3.5. Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте.
2.3.6. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.
2.4. Отказ от проведения конкурса
2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган, разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае если в пункте 8.16 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. Форма заявки на участие в конкурсе
и требования к ее оформлению
3.1.1. Участник размещения заказа:
3.1.1.1. Подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте по адресу, указанному в пункте 8.13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
3.1.1.2. Подает заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью участника размещения заказа или уполномоченного на то лица, на компакт-диске (CD-R или CD-RW или DVD-R или DVD-RW) или USB-флеш-накопителе в запечатанном конверте по адресу, указанному в пункте 8.13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
3.1.1.3. Направляет заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью участника размещения заказа или уполномоченного на то лица, на адрес электронной почты, указанный в пункте 8.13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
3.1.2. Участник размещения заказа готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями раздела 3 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и в соответствии с формами документов, установленными частью IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА".
3.1.3. В случае если участник размещения заказа планирует принять участие в конкурсе по нескольким лотам, то на каждый лот он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно с учетом требований раздела 3 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и подать их в отдельных конвертах по каждому лоту (в случае подачи заявки на участие в конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа на компакт-диске (CD-R или CD-RW или DVD-R или DVD-RW) или USB-флеш-накопителе) или отдельными электронными письмами с приложениями на адрес электронной почты по каждому лоту (в случае отправки заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа).
3.1.4. При описании условий и предложений участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ".
3.1.5. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть достоверными, конкретными, четкими и не допускать двусмысленных толкований. Все документы, входящие в том заявки, должны иметь четкую печать текста. В случае невозможности прочтения текста документа, представленного в томе заявки, такой документ не будет приниматься комиссией к рассмотрению.
3.1.6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, а также прилагаемая опись документов (форма 1 части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА") должны быть сшиты в единый том заявки (включая опись документов), который должен содержать сквозную нумерацию листов, скреплен печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества листов, заверены подписью уполномоченного на подписание заявки на участие в конкурсе лица/собственноручно заверены участником размещения заказа - физическим лицом (в том числе на прошивке). Ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.1.7. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, может быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в пункте 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА". Требовать от участника размещения заказа представления оригиналов документов не допускается.
3.1.8. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимиле (клише печати, воспроизводящее подпись), а также применение подписей без расшифровки.
3.1.9. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, рекомендовано сформировать в порядке очередности, указанной в форме "ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ" (форма 1 части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА").
3.1.10. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физическим лицом).
3.1.11. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.1.12. Кроме оригинала заявки на участие в конкурсе, участнику размещения заказа рекомендуется предоставить ее копии в количестве, указанном в пункте 8.15 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", включающие все документы, входящие в состав оригинала и приложения к нему. При этом оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе должен быть четко помечен: "Оригинал". Каждая копия заявки на участие в конкурсе, включая все входящие в нее документы, должна быть четко обозначена как "Копия". Оригинал, копии заявки на участие в конкурсе, включая все приложения к ним, должны быть идентичны. Непредставление копий заявки не может служить основанием для ее отклонения.
3.1.13. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе, подаваемыми в письменной форме:
3.1.13.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте, маркированном надписью "Заявка на участие в открытом конкурсе". На конверте указывается номер конкурса (№ _____), наименование конкурса, (№ лота) и номер извещения, автоматически присваиваемый официальным сайтом.
3.1.13.2. Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3.1.13.3. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.
3.1.14. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований пунктов 3.1.13.1, 3.1.13.3, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.
3.1.15. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных участниками размещения заказа заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных с опозданием.
3.1.16. Порядок оформления заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа:
3.1.16.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа.
3.1.16.2. Требования настоящей конкурсной документации применяются при оформлении заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа с учетом особенностей электронного документооборота.
3.1.16.3. Заявка на участие в конкурсе, подаваемая в форме электронного документа, должна по содержанию соответствовать заявке на участие в конкурсе, подаваемой в письменной форме, требования к которой установлены действующим законодательством о размещении заказов.
3.1.16.4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, подаваемой в форме электронного документа, должны быть оформлены с использованием квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц.
3.1.16.5. Оформление заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа с нарушением требований, указанных в настоящем разделе конкурсной документации, является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в конкурсе в связи с несоответствием заявки требованиям конкурсной документации.
3.1.16.6. В случае, указанном в пункте 3.1.1.2, заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа подается в запечатанном конверте, маркированном надписью "Заявка на участие в открытом конкурсе". На конверте указывается номер конкурса (№ _____), наименование конкурса, (№ лота) и номер извещения, автоматически присваиваемый официальным сайтом. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3.1.16.7. В случае, указанном в пункте 3.1.1.3, заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа направляется на адрес электронной почты. Поле "Тема" сообщения электронной почты, содержащего заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа, должно содержать сведения о номере конкурса (№ _____), номере лота и номере извещения, автоматически присваиваемом официальным сайтом ("Заявка на открытый конкурс № ____. Лот № _____. Извещение № _________").
3.1.16.8. Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа подается по описи. Опись представляет собой отдельный электронный документ, содержащий исчерпывающий перечень электронных документов, представленных участником размещения заказа, с указанием количества листов. Каждый представленный документ заявки вносится под отдельным номером. Наименование файла, содержащего опись, должно начинаться со слов "Опись".
3.1.16.9. Файлы электронных документов (далее - файл), входящие в состав заявки, должны быть в форматах, совместимых с Microsoft Office. Название файла должно начинаться с учетного номера документа в соответствии с описью, далее через пробел должно следовать сокращенное наименование документа в соответствии с описью.
3.1.16.10. Каждый документ, кроме выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее также - ЕГРЮЛ), указанный в описи, должен быть представлен в виде отдельного файла, а также должен быть подписан квалифицированной электронной подписью участника размещения заказа или лица, уполномоченного таким участником размещения заказа.
Выписка из ЕГРЮЛ должна быть подписана квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица налогового органа, или копия выписки из ЕГРЮЛ, подписанная квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего ее. При отсутствии данных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью в установленной форме, конкурсные заявки будут отклонены.
3.1.16.11. При изготовлении сертификатов ключа квалифицированной электронной подписи участника размещения заказа должен использоваться программный комплекс удостоверяющего центра, а также средства криптографической защиты информации (СКЗИ), сертифицированные ФСБ России и соответствующие требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС1 (исполнение 3) или класса КС2 (исполнение 4), применяемых для формирования ключей шифрования и ключей квалифицированной электронной подписи, выработки и проверки квалифицированной электронной подписи, имитозащиты и шифрования информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.
3.1.16.12. Для подписи файлов должны использоваться программные средства, совместимые с СКЗИ КриптоПро CSP3.0.
3.1.16.13. Участник размещения заказа, подавший заявку в форме электронного документа, принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки, а также гарантирует возможность прочтения заявки с помощью средств вычислительной техники (компьютер).
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки
на участие в конкурсе
3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются участники размещения заказов и заказчик или уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.
3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.2.3. Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
3.2.4. На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.
3.3. Валюта заявки на участие в конкурсе
3.3.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в рублях Российской Федерации, за исключением случаев, когда к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах, или в иностранной валюте в соответствии с пунктом 3.3.2 конкурсной документации.
3.3.2. В случае если пунктом 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" начальная (максимальная) цена контракта (цена лота, цена единицы товара, услуги и (или) работы, запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию) установлена в иностранной валюте, все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в такой валюте.
3.3.3. Выражение денежных сумм в других, нежели рубли Российской Федерации, валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.3.1, 3.3.2, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.3.4. В случае если участник размещения заказа не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в рублях Российской Федерации, а также в случае, указанном в пункте 3.3.1, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. При этом ценой контракта в случае, если участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника размещения заказа.
3.4. Требования к содержанию документов,
входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.4.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы и сведения, указанные в пункте 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
3.4.2. В случае неполного представления документов и (или) сведений, перечисленных в пункте 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
3.4.3. Представление заявки на участие в конкурсе с отклонением по форме, установленной конкурсной документацией, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.4.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается решение об отклонении такой заявки на участие в конкурсе в связи с предоставлением сведений, содержащих двоякое толкование.
3.4.5. В соответствии с частью 3.2 статьи 25 Федерального закона участник размещения заказа декларирует в заявке на участие в конкурсе свое соответствие требованиям, установленным пунктами 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона.
3.5. Требования к предложениям о цене контракта
3.5.1. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
3.5.2. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.5.3. Участник размещения заказа производит расчет цены контракта в соответствии с требованиями части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" и представляет предложение по форме "ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА", приведенной в части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА" (форма 3).
3.5.4. Цена контракта должна включать в себя все расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.5.5. В случае если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков настоящей конкурсной документацией в пункте 8.27 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа и в извещении о проведении конкурса, а также в пункте 8.7.1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" установлена начальная (максимальная) цена единицы товара, услуги, предложение о цене контракта должно содержать предложение о цене единицы товара, услуги.
3.5.6. В случае если при проведении конкурса на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг в извещении о проведении конкурса, а также в пунктах 8.7, 8.7.2 и 8.7.3 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" указана начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цена работ по замене указанных запасных частей, предложение о цене контракта должно содержать предложение о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене единицы услуги и (или) работы.
3.6. Требования к описанию поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг
3.6.1. Описание участниками размещения заказа поставляемого товара в случае, если он является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг в случае, если они являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляются в соответствии с требованиями части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" и по форме "ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТОВАРОВ (О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)", приведенной в части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА" (форма 4).
3.6.2. Конкурсная документация может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставка которых не является предметом контракта. В случае если в конкурсной документации содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в конкурсной документации также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). При указании в конкурсной документации на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона.
3.7. Подтверждение полномочий представителя
участника размещения заказа
3.7.1. Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего конкурса подтверждаются в следующем порядке:
3.7.1.1. Документами, подтверждающими полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица, являются:
для руководителя юридического лица - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности;
для иного физического лица - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, - также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
3.7.1.2. Документами, подтверждающими полномочия индивидуального предпринимателя, являются: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.
3.7.1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий личность физического лица.
3.7.2. Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего конкурса подтверждаются в следующем порядке:
3.7.2.1. Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:
оригинал доверенности (примерная форма 11 "ДОВЕРЕННОСТЬ" приведена в части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА") или нотариально заверенная копия такой доверенности (если доверенность подписана участником - юридическим лицом);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);
копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником - физическим лицом);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом).
3.7.2.2. Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами (пункт 3.7.2.1).
3.7.3. Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения - филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Заявку на участие в торгах может подписывать: руководитель юридического лица; лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.
3.7.4. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку, полностью совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях: сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку, полностью или частично не совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица; не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.
3.7.5. Выписки из документов организации признаются документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени организации, при следующих условиях: выписка заверена единоличным исполнительным органом (руководителем) организации и заверена печатью организации; выписка заверена иным уполномоченным должностным лицом организации и заверена печатью организации. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия данного лица на подписание выписок из документов организации.
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе
4.1.1. Заявки на участие в конкурсе подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в настоящем подразделе и в пункте 8.13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
4.1.2. Датой подачи заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа является дата поступления такой заявки по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.
4.1.3. Участники размещения заказа имеют право подать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее также - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 8.19 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
4.1.4. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в пункте 8.13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА". При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.
4.1.5. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи участник размещения заказа самостоятельно несет риск непоступления такой заявки заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации с соблюдением необходимых сроков.
4.1.6. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1, регистрируется уполномоченными лицами заказчика, уполномоченного органа, специализированной организацией и маркируется путем нанесения на конверт номера заявки. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование представления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.
4.1.7. Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе/заявок на участие в конкурсе, поданных в форме электронных документов. Запись регистрации конверта/заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, дату и время поступления, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации.
4.1.8. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его (ее) получения.
4.1.9. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, заказчик, уполномоченный орган обязаны подтвердить участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.
4.1.10. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе
4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.2.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
4.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
4.2.3.1. В случае подачи изменений заявки на участие в конкурсе в письменной форме такие изменения подаются в опечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: номер конкурса (№ ____), наименование конкурса, (№ лота), номер извещения, автоматически присваиваемый официальным сайтом, и номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе ____________ (номер и наименование конкурса). Лот № ___ ___________________ (наименование лота). Номер извещения __.____. Номер заявки ______ (регистрационный номер заявки)".
4.2.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе, подаваемых в письменной форме или в форме электронного документа, в соответствии с положениями подраздела 3.1.
4.2.3.3. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поданной в письменной форме, маркирован с нарушением требований пунктов 3.1.13.1, 3.1.13.3 подраздела 3.1, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.
4.2.3.4. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в пункте 8.13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
4.2.3.5. Участники размещения заказа имеют право изменить свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 8.19 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
4.2.3.6. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
4.2.3.7. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.
4.2.3.8. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок, до вскрытия конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
4.2.3.9. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов.
4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе
4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
4.3.2.1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер и наименование лота, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.
4.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения заказа.
4.3.2.3. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в пункте 8.13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
4.3.2.4. Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае его потери.
4.3.3. Участники размещения заказа имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 8.19 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
4.3.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
4.3.5. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган сравнивают регистрационный номер заявки на участие в конкурсе и номер заявки, указанный в уведомлении об отзыве заявки, и в случае, если они совпадают, вскрывают (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются неподанными.
4.3.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.
4.3.7. В случае если в пункте 8.16 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.
4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
4.4.1. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.
4.5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
4.5.1. Если в пункте 8.16 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на счет, реквизиты которого указаны в пункте 8.18 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
4.5.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением о перечислении денежных средств в качестве обеспечения заявки или копией такого поручения.
4.5.3. Соответствующее платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки (или копия такого платежного поручения), должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
4.5.4. В случае непоступления в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на счет, реквизиты которого указаны в пункте 8.18 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", или поступления таких средств в объеме, не соответствующем указанному в пункте 8.17 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", заказчик, уполномоченный орган отстраняют участника размещения заказа от участия в конкурсе по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 12 Федерального закона.
4.5.5. В случае если в пункте 8.16 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, путем перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником размещения заказа, в следующих случаях и в следующие сроки:
4.5.5.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком, уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса.
4.5.5.2. В течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений подраздела 4.
4.5.5.3. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участнику(ам) размещения заказа, которому(ым) отказано в допуске к участию в конкурсе.
4.5.5.4. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
4.5.5.5. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и возвращены.
4.5.5.6. Участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса.
4.5.5.7. Победителю конкурса (участнику конкурса, с которым заключается контракт) в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта.
4.5.5.8. В течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся участникам размещения заказа, за исключением участника размещения заказа, признанного участником конкурса, которому указанные денежные средства возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта.
4.5.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта.
5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ,
РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе
5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и пункте 8.19 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, процедура вскрытия). Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронного документа заявкам на участие в конкурсе осуществляется в один день.
5.1.2. Участники размещения заказа или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, должны представить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа (примерная форма 11 "ДОВЕРЕННОСТЬ" приведена в части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА").
5.1.3. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа.
5.1.4. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
5.1.5. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу до вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. В случае если в пункте 8.28 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение двух или более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, заявка на участие в конкурсе, поданная одновременно в отношении двух и более таких работ, не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику размещения заказа.
5.1.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
5.1.6.1. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается.
5.1.6.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
5.1.6.3. Условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.
5.1.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте. При размещении заказа на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в течение трех рабочих дней со дня подписания такого протокола на официальном сайте.
5.1.8. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
5.1.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.
5.1.10. В случае если в пункте 8.28 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа и по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе число поданных заявок не превышает указанного в пункте 8.6 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" количества поисковых научно-исследовательских работ, конкурс признается несостоявшимся и контракты на выполнение указанных работ заключаются со всеми участниками размещения заказа, подавшими заявки на участие в конкурсе, в порядке, установленном пунктом 6.1.2, при условии, что такие заявки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией.
5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
5.2.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6.5.
5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в соответствии с подразделом 1.10 конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
5.2.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
5.2.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе.
5.2.6. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном сайте.
5.2.7. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
5.3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе,
их содержание и значимость
5.3.1. Заявки на участие в конкурсе участников конкурса оцениваются исходя из критериев:
5.3.1.1. Цена контракта (ценовой критерий).
5.3.1.2. Критерии, установленные в приложении 1 к части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" (неценовые критерии).
5.3.2. Содержание и значимость критериев установлены в приложении 1 к части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
5.4. Порядок и методика оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
5.4.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью, установленными в подразделе 5.3.
5.4.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются непосредственно конкурсной комиссией исходя из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, их содержания и значимости, указанных в приложении 1 к части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
5.4.3. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, а в случае проведения конкурса на право заключить контракт, начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, либо на право заключить контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ - не может превышать тридцати дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
5.4.4. В случае если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в пункте 8.11 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия учитывает такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.
5.4.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 "Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
5.4.6. Порядок оценки и сопоставления заявок, содержащих предложения о поставках товаров (выполнении работ, оказании услуг), попадающие под действие установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов в случаях, предусмотренных Федеральным законом, особого порядка предоставления преимуществ при участии в размещении заказов, в случае, если сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ (пункт 1.9.3) содержатся в пункте 8.11.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", указан в части III "Информационная карта конкурса" (приложение 1).
5.4.7. В случае если в соответствии с пунктом 1.9.3 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА" и пунктом 8.11.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" для участников размещения заказа установлены определенные преимущества, конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении таких заявок на участие в конкурсе применяет порядок, установленный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и учитывает преимущества, указанные пунктом 8.11.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
5.4.8. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе указан в части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" (приложение 1).
5.4.9. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
5.4.10. Уполномоченный орган, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передают победителю конкурса один экземпляр протокола.
5.4.11. Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА
6.1. Срок заключения контракта
6.1.1. Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и должен быть заключен не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
6.1.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, контракт с данным участником может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и должен быть заключен не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения контракта.
6.2. Порядок заключения контракта
6.2.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.
6.2.2. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в пункте 8.29 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
6.2.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный в пункте 6.1.1, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с подразделом 6.3, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения контракта.
6.2.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта в соответствии с пунктом 6.2.3, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения контракта с победителем конкурса в случаях, предусмотренных в пункте 6.5.1. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если требование обеспечения заявки на участие в конкурсе установлено в пункте 8.16 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", не возвращаются. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае если заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.
6.2.5. Заказ признается размещенным со дня заключения контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в пунктах 6.2.6, 6.5.3. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.
6.2.6. В случае если в пунктах 8.7.1 и 8.7.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" настоящей конкурсной документации при размещении заказа на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг указывалась цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цены единицы услуг и (или) работы являются твердыми и не могут изменяться в ходе исполнения такого контракта. Оплата выполнения таких работ, оказания таких услуг осуществляется по цене единицы услуги и (или) работы исходя из объема фактически оказанных услуг, выполненных работ, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых осуществлялись в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
6.3. Обеспечение исполнения контракта
6.3.1. Если в соответствии с пунктом 8.23 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
6.3.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.
6.3.3. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в пункте 8.24 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
6.3.4. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
6.3.5. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией:
6.3.5.1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
6.3.5.2. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.24 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
6.3.5.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения контракта.
6.3.5.4. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по контракту и оканчиваться не ранее его завершения.
6.3.5.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
6.3.6. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:
6.3.6.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.24 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
6.3.6.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты).
6.3.6.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 8.26 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается непредоставленным.
6.3.6.4. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в контракте со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.
6.3.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в подразделе 6.3.
6.3.8. Заказчик, уполномоченный орган вправе определить обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены, а в случае поставок новых машин и оборудования, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) на поставки которых составляет пятьдесят миллионов рублей и более, поставок медицинского оборудования обязаны определить такие обязательства (в том числе обязательства о предоставлении вместе с новыми машинами и оборудованием гарантий производителя и поставщика на товар) и обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии поставщика на товар в размере от двух до десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Соответствующие сведения указываются в пункте 8.24.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
6.4. Права и обязанности победителя конкурса
6.4.1. Контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.
6.4.2. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
6.4.3. Участник конкурса, которому заказчик направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта.
6.5. Права и обязанности заказчика
6.5.1. После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса в случае установления факта:
6.5.1.1. Проведения ликвидации участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
6.5.1.2. Приостановления деятельности участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6.5.1.3. Представления участником конкурса заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
6.5.1.4. Нахождения имущества участника конкурса под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
6.5.1.5. Наличия у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5.2. В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком в срок не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных в настоящем подразделе и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный протокол подписывается заказчиком в день его составления и размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.
6.5.3. В случае если это предусмотрено в пункте 8.26.1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", заказчик по согласованию с исполнителем (подрядчиком) в ходе исполнения контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, на выполнение аварийно-спасательных работ, реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских и аудиторских услуг вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем таких работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах, на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными контрактом. В случае если это предусмотрено пунктом 8.26.1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.
6.5.4. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг, указанных в пункте 6.5.3, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
6.5.5. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предусмотрено в п. 8.26.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" конкурсной документации. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в пункте 8.6 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
6.5.6. В случае если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков победитель конкурса не может исполнить заказ в полном объеме и в настоящей конкурсной документации в пункте 8.28 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа, заказчик вправе заключить контракт с несколькими участниками конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях, предусмотренных подразделом 6.4, в объеме, который предложен в таких заявках на участие в конкурсе. Такие участники размещения заказа не вправе отказаться от заключения контракта. При этом цена контракта может превышать сумму, пропорциональную цене такого контракта в зависимости от количества поставляемого товара, объема услуг, на поставку, оказание которых заключен контракт. Общая цена контрактов, заключенных по итогам размещения заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в конкурсной документации.
6.5.7. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
7.1. Обжалование результатов размещения заказа
7.1.1. Действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной комиссии могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.
III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
В части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА".
При возникновении противоречия между положениями части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА" и части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" применяются положения части III.
8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ КОНКУРСЕ
№ Ссылка на Наименование Информация
пункта разделы,
подразделы,
пункты и
подпункты
части "ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА"
1 2 3 4
8.1 1.2.1, 2.2.2 Наименование заказчика, Наименование: ________________
контактная информация Адрес (место) нахождения: ____
Почтовый адрес: ______________
Номер контактного телефона: __
Номер факса: _________________
Адрес электронной почты: _____
Контактное лицо: _____________
8.1.1 1.2.1, 2.2.2 Наименование проектной Наименование: ________________
организации или организации, Адрес (место) нахождения: ____
осуществляющей функции Почтовый адрес: ______________
контроля и надзора на период Номер контактного телефона: __
проектирования и строительства Номер факса: _________________
объектов, контактная Адрес электронной почты: _____
информация Контактное лицо: _____________
8.2 1.2.1, 2.2.2 Наименование уполномоченного Наименование: ________________
органа, контактная информация Адрес (место) нахождения: ____
Почтовый адрес: ______________
Номер контактного телефона: __
Номер факса: _________________
Адрес электронной почты: _____
Контактное лицо: _____________
8.3 1.2.2 Специализированная Наименование: ________________
организация, контактная Адрес (место) нахождения: ____
информация Почтовый адрес: ______________
Номер контактного телефона: __
Номер факса: _________________
Адрес электронной почты: _____
Контактное лицо: _____________
8.4 1.2.1, 1.3, Наименование конкурса, вид и 1. Открытый конкурс на право
1.6.2 предмет конкурса (лота) заключения контракта <1>:
ЛОТ № 1 - _________________
ЛОТ № 2 - _________________
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 2.1.3 в
части "Общие условия проведения конкурса" отсутствует.
------------------------------------------------------------------
8.5 2.1.3 Официальный сайт, на котором www.zakupki.gov.ru
размещена конкурсная
документация
8.6 1.3.1, 1.3.3, Предмет контракта (по лотам) ЛОТ № 1:
1.3.4, 6.4.1, - наименование поставляемых товаров,
6.5.4 выполняемых работ, оказываемых услуг
____________________________;
- количество поставляемого товара,
объем выполняемых работ, оказываемых
услуг <2> ____________;
- место, условия и сроки <3>
(периоды) поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг _______________.
ЛОТ № 2:
- наименование поставляемых товаров,
выполняемых работ, оказываемых услуг
____________________________;
- количество поставляемого товара,
объем выполняемых работ, оказываемых
услуг <2> ____________;
- место, условия и сроки <3>
(периоды) поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг _______________
8.7 1.4.1, 3.3.1, Начальная (максимальная) цена ЛОТ № 1 - _______________________;
3.3.2, 3.5.1, контракта <4> (цена лота <5>) ЛОТ № 2 - _______________________.
3.5.6 Начальная (максимальная) цена
контракта (цена лота) включает в себя
расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей
____________________________________
(при необходимости указать иное)
Сведения о валюте,
используемой для формирования
цены контракта и расчетов с
поставщиками (исполнителями,
подрядчиками), и порядок
применения официального курса
иностранной валюты к рублю
Российской Федерации <6>
8.7.1 1.4.1, 3.5.5, Начальная (максимальная) цена Не установлена (установлена)
6.2.6 единицы товара, услуги (в ____________________________.
случае, если при размещении (выбрать нужное)
заказа на поставку технических
средств реабилитации ЛОТ № 1 - _______________________;
инвалидов, оказание услуг в ЛОТ № 2 - _______________________
сфере образования, услуг по
санаторно-курортному лечению и
оздоровлению для нужд
заказчиков конкурсной
документацией предусмотрено
право заказчика заключить
контракт с несколькими
участниками размещения заказа)
8.7.2 1.4.2, 3.5.6 Начальная (максимальная) цена Не установлена (установлена)
запасных частей (каждой ____________________________.
запасной части) к технике, к (выбрать нужное)
оборудованию, единицы работы
по техническому обслуживанию и ЛОТ № 1 - _______________________;
(или) ремонту техники, ЛОТ № 2 - _______________________
оборудования, в том числе цена
работ по замене указанных
запасных частей (в случае,
если при проведении конкурса
на право заключить контракт на
выполнение технического
обслуживания и (или) ремонта
техники, оборудования
невозможно определить
необходимое количество
запасных частей к технике, к
оборудованию, объем работ)
8.7.3 1.4.2, 3.5.6 Начальная (максимальная) цена Не установлена (установлена)
единицы услуги (в случае, если ____________________________.
при проведении конкурса на (выбрать нужное)
право заключить контракт на
оказание услуг связи, ЛОТ № 1 - _______________________;
юридических услуг невозможно ЛОТ № 2 - _______________________
определить необходимый объем
услуг)
8.8 1.5.1 Источник финансирования заказа ЛОТ № 1 - _______________________
(по лотам), код(ы) ОКДП КБК: ____________________________
Код ОКДП: ______________________;
ЛОТ № 2 - _______________________
КБК: ____________________________
Код ОКДП: _______________________
8.9 1.5.2 Форма, сроки и порядок оплаты ЛОТ № 1 - _______________________;
товара, работ, услуг (по ЛОТ № 2 - _______________________
лотам)
8.10 1.6.4, 1.6.6, Требования к участникам 1. Соответствие участников размещения
1.6.7, размещения заказа, заказа требованиям, устанавливаемым в
1.10.1.2 установленные Федеральным соответствии с законодательством
законом, а также заказчиком, Российской Федерации к лицам,
уполномоченным органом (по осуществляющим поставки товаров,
лотам) выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом конкурса, а
именно <7>:
ЛОТ № 1 - _______________________;
ЛОТ № 2 - _______________________.
2. Непроведение ликвидации участника
размещения заказа - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника размещения
заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного
производства.
3. Неприостановление деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки
на участие в конкурсе.
4. Отсутствие у участника размещения
заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер
которой превышает 25 процентов
балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа считается
соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности
в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе не
принято.
5. Обладание участниками размещения
заказа исключительными правами на
объекты интеллектуальной
собственности, если в связи с
исполнением контракта заказчик
приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности, за
исключением случаев размещения заказа
на создание произведения литературы
или искусства (за исключением программ
для ЭВМ, баз данных), исполнения, на
финансирование проката или показа
национального фильма.
6. Отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков
сведений об участниках размещения
заказа.
7. Исполнение участниками размещения
заказа за последние три года,
предшествующие дате окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе,
не менее двух контрактов, в предмет
которых включены соответственно
поставки пищевых продуктов в
дошкольные образовательные
учреждения, общеобразовательные
учреждения, образовательные учреждения
начального профессионального, среднего
профессионального и высшего
профессионального образования,
специальные (коррекционные)
образовательные учреждения для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья,
учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, специальные
учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа для детей и подростков
с девиантным (общественно опасным)
поведением, нетиповые образовательные
учреждения высшей категории для детей,
подростков и молодых людей, проявивших
выдающиеся способности,
образовательные учреждения
дополнительного образования детей и
другие организации, осуществляющие
образовательный процесс для
детей, медицинские организации,
учреждения социального обслуживания,
организации отдыха детей и их
оздоровления и (или) на оказание услуг
общественного питания для
указанных учреждений и организаций,
стоимость каждого из которых
составляет не менее чем 20 процентов
начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), на право
заключить который проводится конкурс,
и по которым с участника размещения
такого заказа, являющегося
исполнителем по этим контрактам, не
взыскивалась неустойка (штраф, пени) в
связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств,
предусмотренных этими контрактами
<7.1>.
8. Дополнительные требования (в том
числе квалификационные), установленные
Правительством Российской Федерации
при размещении заказов на поставки,
выполнение, оказание соответственно
отдельных товаров, работ, услуг для
нужд заказчиков, источником
финансового обеспечения которых
частично или полностью являются
целевые межбюджетные трансферты,
предоставляемые из федерального
бюджета или бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации (если такие требования
Правительством Российской Федерации
установлены)
8.11 1.9.1-1.9.3, Преимущества, предоставляемые при участии в конкурсе (лоте)
5.4.4, 5.4.7
8.11.1 1.9.1, 1.9.2, Преимущества, предоставляемые Предоставляются/не предоставляются
5.4.4 при участии в конкурсе (лоте) __________________________________
учреждений и предприятий (выбрать нужное)
уголовно-исполнительной
системы и организаций Размер ____% от цены контракта.
инвалидов. Процент ЛОТ № 1 - _______________________;
предоставляемых преимуществ ЛОТ № 2 - _______________________
8.11.2 5.4.7 Преимущества, предоставляемые Предоставляются/не предоставляются
при участии в конкурсе (лоте) __________________________________
участников размещения заказа, (выбрать нужное)
устанавливаемые федеральным
органом исполнительной власти, Размер ____% от цены контракта.
осуществляющим нормативное ЛОТ № 1 - _______________________;
правовое регулирование в сфере ЛОТ № 2 - _______________________
размещения заказов, в случаях,
предусмотренных Федеральным
законом
8.12 2.2.3 Дата начала и окончания срока Дата начала предоставления разъяснений
предоставления участникам положений конкурсной документации
размещения заказа разъяснений "___" _______________ 201__ года,
положений конкурсной дата окончания предоставления
документации разъяснений положений конкурсной
документации
"___" _______________ 201__ года
8.13 4.1.4, Срок и место подачи заявок на Срок подачи заявок на участие в
4.2.3.4, участие в конкурсе конкурсе:
4.3.2.3 с "___" ________________ 201__ года
до ______ часов ____ минут
"___" __________________ 201__ года.
Заявки на участие в конкурсе подаются:
- в случае подачи заявки на участие в
конкурсе в письменной форме:
по адресу: ___________________________
(указать фактический адрес)
- в случае подачи заявки на участие в
конкурсе в форме электронного
документа:
на компакт-диске (CD-RW или CD-R или
DVD-RW или DVD-R) или
USB-флеш-накопителе (рекомендуется
запечатать в конверт)
по адресу: ___________________________
(указать фактический адрес)
отправка на адрес электронной почты:
_________________________________.
(указать адрес электронной почты)
В случае если заказчик, уполномоченный
орган расположен в здании Дома
Правительства Московской области:
Срок подачи заявок на участие в
конкурсе:
с "___" ________________ 201__ года
до 16 часов 00 минут
"__" _____ 201__ года (дата,
предшествующая дате вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе).
Заявки на участие в конкурсе подаются:
- в случае подачи заявки на участие в
конкурсе в письменной форме:
в подразделение "одно окно" по адресу:
Московская область, Красногорск-7,
бульвар Строителей, д. 1, здание
центрального контрольно-пропускного
пункта Дома Правительства Московской
области;
- в случае подачи заявки на участие в
конкурсе в форме электронного
документа:
на компакт-диске (CD-RW или CD-R или
DVD-RW или DVD-R) или
USB-флеш-накопителе (рекомендуется
запечатать в конверт) в подразделение
"одно окно" по адресу:
___________________________.
(указать фактический адрес)
В день, указанный в пункте 8.19 части
III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА",
участники размещения заказа подают
свои заявки на участие в конкурсе
непосредственно перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в
конкурсе или в случае проведения
конкурса по нескольким лотам перед
вскрытием конвертов с заявками на
участие в конкурсе, поданными в
отношении каждого лота
8.14 3.1.7, 3.4.1, Документы и сведения, входящие 1. Заявка на участие в конкурсе,
3.7, 6.5.1.3 в состав заявки на участие в подготовленная в соответствии с
конкурсе (лоте) требованиями раздела 3 "ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и в
соответствии с формами документов,
установленными частью IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ
И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА".
2. Сведения и документы об участнике
размещения заказа, подавшем заявку на
участие в конкурсе, включая:
- фирменное наименование
(наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона
указываются участником размещения
заказа в форме 2 "ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ" части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА";
- полученную не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса выписку
из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), полученную не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса;
- выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей),
копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о
государственной регистрации
юридического лица или физического лица
в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц),
полученные не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса;
- копии учредительных документов
участника размещения заказа (для
юридических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа
(пункт 3.7 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА");
- документы, подтверждающие
квалификацию участника размещения
заказа, в случае если в приложении 1 к
части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА" указан такой критерий оценки
заявок на участие в конкурсе, как
квалификация участника размещения
заказа (представляются по усмотрению
участника размещения заказа);
- решение об одобрении или о
совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если
для участника размещения заказа
поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом
контракта, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе, обеспечения
исполнения контракта являются крупной
сделкой.
3. Предложение о функциональных
характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных
характеристиках товара (в случае, если
предметом контракта является поставка
товаров), о качестве работ, услуг (в
случае, если предметом контракта
является выполнение работ или
оказание услуг) в соответствии с
формой 4 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТОВАРОВ
(О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)", приведенной в
части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА".
4. Иные предложения об условиях
выполнения контракта, оформленные в
соответствии с формами конкурсной
документации, в том числе:
- предложение о цене контракта/цене
единицы товара/услуги/цене запасных
частей (каждой запасной части)
к технике, к оборудованию, оформляемое
в соответствии с формой 3 части IV
"ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА";
- копии документов, подтверждающих
соответствие товаров, работ, услуг
требованиям, установленным
в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены
требования к таким товарам, работам,
услугам, за исключением случаев, если
в соответствии с законодательством
Российской Федерации такие документы
передаются вместе с товаром.
5. Документы, копии документов или
сведения, подтверждающие соответствие
участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям
допуска к участию в конкурсе:
- документы, подтверждающие внесение
денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в
конкурсе (платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе, или копия
такого поручения), в случае, если
в пункте 8.16 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА"
содержится указание на требование
обеспечения заявки на участие в
конкурсе;
- копии документов, подтверждающих
соответствие участника размещения
заказа требованиям, установленным
в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг,
такие товары, работы, услуги являются
предметом конкурса и такие требования
содержатся в пункте 8.10 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" <8>;
предусмотрены конкурсной документацией
- копии документов, подтверждающих
обладание участником размещения заказа
исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в
связи с исполнением контракта заказчик
приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности и такое
требование установлено в пункте 8.10
части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА";
- сведения об исполненных участником
размещения заказа контрактах, номера
записей исполненных контрактов из
реестра контрактов, копии исполненных
контрактов, копии актов приемки
поставленных товаров, оказанных услуг
по таким контрактам при условии, что в
пункте 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА КОНКУРСА" установлено требование
об исполнении участником размещения
заказа за последние три года,
предшествующие дате окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе,
не менее двух контрактов, в предмет
которых включены соответственно
поставки пищевых продуктов в
дошкольные образовательные учреждения,
общеобразовательные учреждения,
образовательные учреждения начального
профессионального, среднего
профессионального и высшего
профессионального образования,
специальные (коррекционные)
образовательные учреждения для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья,
учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа для детей и
подростков с девиантным (общественно
опасным) поведением, нетиповые
образовательные учреждения высшей
категории для детей, подростков и
молодых людей, проявивших выдающиеся
способности, образовательные
учреждения дополнительного образования
детей и другие организации,
осуществляющие образовательный процесс
для детей, медицинские организации,
учреждения социального обслуживания,
организации отдыха детей и их
оздоровления и (или) оказание услуг
общественного питания для указанных
учреждений и организаций, стоимость
каждого из которых составляет не менее
чем 20 процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены
лота), на право заключить который
проводится конкурс, и по которым
с участника размещения такого заказа,
являющегося исполнителем по этим
контрактам, не взыскивалась неустойка
(штраф, пени) в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных этими
контрактами <8.1>;
- копии документов, подтверждающих
соответствие участника размещения
заказа единым дополнительным
требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации, в
том числе квалификационные требования,
к участникам размещения заказов при
размещении заказов на поставки,
выполнение, оказание соответственно
отдельных товаров, работ, услуг для
федеральных нужд, а также нужд
субъектов Российской Федерации в целях
исполнения расходных обязательств
субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения
которых частично или полностью
являются целевые межбюджетные
трансферты, предоставляемые из
федерального бюджета или бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, в случае, если в
пункте 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА КОНКУРСА" установлено такое
требование;
- копии документов, подтверждающих
соответствие участника размещения
заказа дополнительным требованиям,
установленным Правительством
Российской Федерации, при размещении
заказа на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд обороны
страны и безопасности государства о
наличии у таких участников размещения
заказа производственных мощностей,
технологического оборудования,
финансовых и трудовых ресурсов,
необходимых для производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг,
являющихся предметом заказа, в случае
если в пункте 8.10 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА"
установлено такое требование
8.15 3.1.12 Количество копий заявки на ЛОТ № 1 - _______________________;
участие в конкурсе (лоте) ЛОТ № 2 - _______________________
8.16 2.4.3, 4.3.7, Обеспечение заявки на участие Установлено/не установлено
4.5.1, 4.5.6, в конкурсе (лоте) __________________________
6.2.4 (выбрать нужное)
ЛОТ № 1 - _______________________;
ЛОТ № 2 - _______________________
8.17 1.10.1.3 Размер обеспечения заявки на Обеспечение заявки на участие в
участие в конкурсе (лоте), конкурсе установлено в размере:
срок и порядок внесения ЛОТ № 1 - ____% от начальной
денежных средств в качестве (максимальной) цены контракта (цены
обеспечения такой заявки <9> лота), что составляет ________ рублей;
ЛОТ № 2 - ____% от начальной
(максимальной) цены контракта (цены
лота), что составляет ________ рублей
<10>.
Срок внесения денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе (лоте):
Обеспечение заявки на участие в
конкурсе (лоте) должно быть
перечислено до даты и времени
окончания подачи заявок на участие в
конкурсе (лоте), указанной в пункте
8.13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА". При этом документ (или
копия документа), подтверждающий
внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в
конкурсе (лоте), должен входить в
состав заявки на участие в конкурсе
(лоте).
Порядок внесения денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе (лоте):
Документом, подтверждающим внесение
денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в
конкурсе (лоте), является платежное
поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в
конкурсе (лоте), или копия такого
поручения.
Все заявки на участие в конкурсе
(лоте), в которых отсутствует документ
(или копия такого документа),
подтверждающий внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе (лоте),
отклоняются как не соответствующие
требованиям конкурсной документации.
Частичное внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе (лоте) не допускается и
приравнивается к его отсутствию.
Перечисление (внесение) денежных
средств в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе (лоте) третьими
лицами не допускается.
Возврат денежных средств,
перечисленных в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе (лоте),
осуществляется на тот счет, с которого
поступили данные денежные средства, в
сроки, определенные Федеральным
законом
8.18 4.5.4 Реквизиты счета для Получатель: _____________________
перечисления денежных средств ИНН: ____________________________
в качестве обеспечения заявки КПП: ____________________________
на участие в конкурсе (лоте) Счет для перечисления денежных средств
в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе (лоте):
счет № ____________________________
в _________________________________
БИК _______________________________
корр. счет ________________________.
В поле "Назначение платежа" платежного
поручения, кроме назначения платежа
(обеспечение заявки на участие в
конкурсе), должна быть ссылка на
нормативный правовой акт (Федеральный
закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ), номер
конкурса (____) и предмет конкурса,
номер лота, дату вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на
участие в конкурсе
8.19 4.1.3, Дата, время и место вскрытия Вскрытие конвертов с заявками на
4.2.3.5, конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится
4.3.3, 5.1.1 участие в конкурсе "____" ____________ 201___ г.
в ____ часов _____ минут (время
московское) по адресу: ______________.
(В случае если вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе
проводится по адресу Дома
Правительства Московской области,
в связи с установленным по данному
адресу контрольно-пропускным режимом
заинтересованным лицам следует не
позднее чем за один рабочий день (до
16 часов 00 минут) до даты вскрытия
конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе уведомить по
телефону контактное лицо, указанное в
пунктах 8.1, 8.2 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА". Для
оформления пропуска необходимо
сообщить следующие сведения: ФИО
(полностью) и цель посещения. Для
прохода в здание Дома Правительства
Московской области при себе необходимо
иметь паспорт гражданина Российской
Федерации.)
8.20 5.2.2 Место и дата рассмотрения Рассмотрение заявок на участие в
заявок на участие в конкурсе конкурсе будет осуществляться по
адресу:
_____________________________.
"____" ____________ 201___ г.
8.21 5.4.1-5.4.3 Место и дата проведения оценки Оценка и сопоставление заявок на
и сопоставления заявок на участие в конкурсе будет
участие в конкурсе осуществляться по адресу:
_____________________________.
"____" ____________ 201___ г.
8.22 5.3 Критерии оценки заявок на Критерии оценки заявок на участие в
участие в конкурсе (лоте), их конкурсе (лоте), их содержание и
содержание и значимость значимость указаны в приложении 1
к настоящей ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ
КОНКУРСА
8.23 6.3.1, 6.3.8 Обеспечение исполнения Установлено/не установлено <11>
контракта (по лотам) __________________________
(выбрать нужное)
ЛОТ № 1 - _______________________;
ЛОТ № 2 - _______________________
8.24 Обеспечение исполнения контракта
8.24.1 6.3.2 Вид обеспечения исполнения Обеспечение исполнения контракта
контракта предоставляется только в виде:
- либо безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или иной
кредитной организацией;
- либо передачи заказчику в залог
денежных средств, в том числе в форме
вклада (депозита).
Способ обеспечения исполнения
контракта определяется участником
конкурса, с которым заключается
контракт, самостоятельно.
Срок предоставления обеспечения
исполнения контракта - до момента
заключения контракта
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 6.3.9 в
части "Общие условия проведения конкурса" отсутствует.
------------------------------------------------------------------
8.24.2 6.3.1, 6.3.9 Обязательства по контракту, (устанавливаются заказчиком,
которые должны быть обеспечены уполномоченным органом, а также в
контракте и/или техническом задании)
8.24.3 6.3.3, 6.3.5, Размер обеспечения исполнения Обеспечение исполнения контракта
6.3.6.1, контракта, срок и порядок его установлено в размере <12>:
6.3.7 предоставления (по лотам) ЛОТ № 1 - ____% от начальной
(максимальной) цены контракта (цены
лота), что составляет ________ рублей;
ЛОТ № 2 - ____% от начальной
(максимальной) цены контракта (цены
лота), что составляет ________ рублей.
Срок предоставления:
Обеспечение исполнения контракта
предоставляется на весь срок действия
обеспеченного(ых) им обязательства(в)
и должно предусматривать возможность
предъявления заказчиком требования о
выплате денежной суммы (удержания
денежных средств) в течение _____ дней
с даты прекращения всех
обязательства(в).
Порядок предоставления:
Обеспечение исполнения контракта
предоставляется в виде либо
безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или иной кредитной
организацией, либо передачи заказчику
в залог денежных средств, в том числе
в форме вклада (депозита). Способ
обеспечения исполнения контракта
определяется участником конкурса, с
которым заключается контракт,
самостоятельно.
В случае если участник размещения
заказа, с которым заключается
контракт, до заключения контракта
не представил заказчику обеспечение
исполнения контракта, то такой
участник размещения заказа признается
уклонившимся от заключения контракта.
Частичное обеспечение исполнения
контракта не допускается и
приравнивается к его отсутствию.
Обеспечение исполнения контракта
третьими лицами не допускается.
Возврат денежных средств,
перечисленных в качестве обеспечения
исполнения контракта, осуществляется
на тот счет, с которого поступили
данные денежные средства.
Если участником размещения заказа, с
которым заключается контракт, является
бюджетное учреждение, то
предоставление обеспечения исполнения
контракта не требуется
8.25 6.3.6.3 Реквизиты счета для внесения Получатель: _____________________
денежных средств в качестве ИНН: ____________________________
обеспечения исполнения КПП: ____________________________
контракта Счет для перечисления денежных средств
в качестве обеспечения исполнения
контракта:
счет № ____________________________
в _________________________________
БИК _______________________________
корр. счет ________________________.
В поле "Назначение платежа" платежного
поручения, кроме назначения платежа
(обеспечение исполнения контракта),
должна быть ссылка на нормативный
правовой акт (Федеральный закон
от 21.07.2005 № 94-ФЗ), номер конкурса
(____) и предмет конкурса, номер лота.
Срок передачи заказчику в залог
денежных средств, в том числе в форме
вклада (депозита) в качестве
обеспечения исполнения контракта:
Обеспечение исполнения контракта в
виде передачи заказчику в залог
денежных средств, в том числе в форме
вклада (депозита), должно быть
перечислено до подписания участником
размещения заказа, с которым
заключается контракт, контракта,
направленного заказчиком.
При этом документ, подтверждающий
внесение таких денежных средств,
должен быть представлен заказчику
вместе с подписанным контрактом.
Порядок передачи заказчику в залог
денежных средств, в том числе в форме
вклада (депозита) в качестве
обеспечения исполнения контракта:
Документом, подтверждающим передачу
заказчику в залог денежных средств, в
том числе в форме вклада (депозита),
в качестве обеспечения исполнения
контракта, является соответствующее
платежное поручение или его копия
8.26 6.5.3-6.5.5 Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом
количество товаров, объем работ, услуг
8.26.1 6.5.3-6.5.4 Сведения о возможности Не предусмотрено.
заказчика изменить (или выбрать нужное из двух вариантов)
предусмотренные контрактом 1. Заказчик по согласованию с
количество товаров, объем исполнителем, подрядчиком в ходе
работ, услуг исполнения контракта на выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских или
технологических работ, на выполнение
аварийно-спасательных работ,
реставрации объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской
Федерации, музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в
состав Музейного фонда Российской
Федерации, документов Архивного фонда
Российской Федерации, особо ценных и
редких документов, входящих в состав
библиотечных фондов, на оказание
медицинских, аудиторских услуг вправе
изменить не более чем на 10 процентов
предусмотренный контрактом объем
таких работ, услуг при изменении
потребности в таких работах, услугах,
на выполнение, оказание которых
заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме
работ, услуг, не предусмотренных
контрактом, но связанных с такими
работами, услугами, предусмотренными
контрактом.
2. Заказчик по согласованию с
поставщиком в ходе исполнения
контракта вправе изменить не более чем
на 10 процентов количество всех
предусмотренных контрактом товаров при
изменении потребности в товарах, на
поставку которых заключен контракт.
При поставке дополнительного
количества таких товаров, выполнении
дополнительного объема таких работ,
оказании дополнительного объема таких
услуг заказчик по согласованию с
поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) вправе изменить
первоначальную цену контракта
пропорционально количеству таких
товаров, объему таких работ, услуг, но
не более чем на 10 процентов такой
цены контракта, а при внесении
соответствующих изменений в контракт в
связи с сокращением потребности
в поставке таких товаров, выполнении
таких работ, оказании таких услуг
заказчик обязан изменить цену
контракта указанным образом. Цена
единицы дополнительно поставляемого
товара и цена единицы товара при
сокращении потребности в поставке
части такого товара должны
определяться как частное от деления
первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество
такого товара
8.26.2 6.5.5 Сведения о возможности Не предусмотрено.
заказчика увеличить количество (выбрать нужное)
поставляемого товара при При заключении контракта заказчик по
заключении контракта согласованию с участником, с которым
заключается контракт, вправе увеличить
количество поставляемого товара на
сумму, не превышающую разницы между
ценой контракта, предложенной таким
участником, и начальной (максимальной)
ценой контракта. При этом цена единицы
указанного товара не должна превышать
цену единицы товара, определяемую как
частное от деления цены контракта,
указанной в заявке на участие в
конкурсе, с которым заключается
контракт, на количество товара,
указанное в извещении о проведении
открытого конкурса
8.27 1.4.1, Заключение контракта с Не предусмотрено.
1.10.1.4, несколькими участниками (выбрать нужное)
3.5.5 размещения заказа Предусмотрено заключить контракт с
несколькими участниками размещения
заказа:
1. На поставку технических средств
реабилитации инвалидов.
2. На выполнение двух и более
поисковых научно-исследовательских
работ в отношении одного предмета и с
одними и теми же условиями контракта,
указанными в конкурсной документации,
составляющих один лот, с указанием
количества таких контрактов.
3. На оказание услуг в сфере
образования, услуг по
санаторно-курортному лечению и
оздоровлению (предоставление путевок и
так далее).
ЛОТ № 1 - _______________________;
ЛОТ № 2 - _______________________
8.28 Возможность заключения Предусмотрена/не предусмотрена
контракта с несколькими (выбрать нужное)
участниками размещения заказа, Количество контрактов:
количество контрактов ЛОТ № 1 - _______________________
ЛОТ № 2 - _______________________
8.29 6.1.1, 6.2.2 Срок подписания проекта Контракт может быть заключен не ранее
контракта участником чем через 10 (десять) дней со дня
размещения заказа, с которым размещения на официальном сайте
заключается контракт протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе и должен
быть заключен не позднее чем через 20
(двадцать) дней со дня проведения
оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе
--------------------------------
<1> Если открытый конкурс (лот) проводится исключительно среди субъектов малого предпринимательства, формулировка наименования лота должна содержать указание на ограниченный состав участников размещения заказа и условия размещения заказа.
Например:
"Конкурс по лоту № 1 проводится только для субъектов малого предпринимательства, соответствующих требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
<2> Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг не указывается в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг.
<3> Указывается в днях, месяцах, годах.
<4> В случае если в пункте 8.28 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" предусмотрена возможность заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа при размещении заказа на выполнение двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, указанными в настоящей конкурсной документации, составляющих один лот, с указанием количества таких контрактов в качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается начальная (максимальная) цена одного контракта. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение научно-исследовательских работ должна быть одинаковой.
<5> В случае если в пункте 8.28 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" предусмотрена возможность заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа при размещении заказа на выполнение двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, указанными в настоящей конкурсной документации, составляющих один лот, в качестве начальной (максимальной) цены лота указывается сумма указанных в настоящем пункте ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА начальных (максимальных) цен всех контрактов, количество которых указано в пункте 8.28 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", в отношении данного лота.
<6> Указывается валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), в твердой сумме. Не допускается определение цены в процентах, в форме переменной величины, по формуле или в иной форме.
При использовании валюты, отличной от рубля Российской Федерации, также определяется порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта. В этом случае заказчик указывает, что оплата товаров (работ, услуг) производится по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения платежа по контракту. При этом в случае, если указанный в пункте 8.6 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг составляет менее трех месяцев, заказчик указывает, что оплата товаров производится по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения контракта.
<7> В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом конкурса, необходимо указать конкретные виды необходимых лицензий и конкретные виды работ/услуг, возможность выполнения которых должна быть указана в лицензии, в соответствии с технической частью конкурсной документации. В случае если выполнение работ, являющихся предметом конкурса, относится к перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленному уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, документом, подтверждающим возможность их выполнения участником размещения заказа, может являться выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельство о допуске к данному виду (видам) работ.
<7.1> Данное требование может быть установлено заказчиком только в случае проведения конкурса на право заключить контракт на поставки пищевых продуктов в дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, нетиповые образовательные учреждения высшей категории для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности, образовательные учреждения дополнительного образования детей и другие организации, осуществляющие образовательный процесс для детей, медицинские организации, учреждения социального обслуживания, организации отдыха детей и их оздоровления и (или) на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций.
<8> В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом конкурса, необходимо указать конкретные виды необходимых лицензий и конкретные виды работ/услуг, возможность выполнения которых должна быть указана в лицензии, в соответствии с технической частью конкурсной документации. В случае если выполнение работ, являющихся предметом конкурса, относится к перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленному уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, документом, подтверждающим возможность их выполнения участником размещения заказа, может являться выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельство о допуске к данному виду (видам) работ.
<8.1> В соответствии с частью 41 статьи 65 Федерального закона до 1 января 2014 года подтверждение соответствия участников размещения заказа данному требованию может осуществляться без указания в заявке на участие в конкурсе номеров записей исполненных контрактов из реестра контрактов.
<9> Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе устанавливается в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", а также в валюте начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<10> В случае если заказчиком в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) установлена в иностранной валюте, заказчик в пункте 8.17 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" указывает размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в такой валюте. В этом случае при определении размера обеспечения заявки на участие в конкурсе в рублях Российской Федерации участником размещения заказа, заказчиком, уполномоченным органом применяется официальный курс к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день размещения извещения о проведении настоящего конкурса на официальном сайте.
<11> При использовании критерия "Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" при оценке и сопоставлении заявок установление обеспечения исполнения контракта на период действия гарантийных обязательств.
<12> В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса. В случае установления заказчиком, уполномоченным органом требования об обеспечении исполнения контракта при размещении заказа на две и более поисковые научно-исследовательские работы указанное требование устанавливается в отношении каждого контракта на выполнение таких работ и размер обеспечения исполнения контракта устанавливается исходя из начальной (максимальной) цены лота пропорционально количеству этих контрактов с учетом требований настоящего пункта. Заказчик, уполномоченный орган вправе определить обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены, а в случае поставок новых машин и оборудования, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) на поставки которых составляет пятьдесят миллионов рублей и более, поставок медицинского оборудования обязаны определить такие обязательства (в том числе обязательства о предоставлении вместе с новыми машинами и оборудованием гарантий производителя и поставщика на товар) и обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии поставщика на товар в размере от двух до десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
Приложение 1
к Информационной карте
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (ЛОТЕ), ИХ СОДЕРЖАНИЕ,
ЗНАЧИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ
1. Оценка заявок на участие в конкурсе (лоте) производится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 "Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков" (далее - Правила оценки заявок).
2. Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок.
3. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.
4. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.
5. Критерии оценки заявки:
а) цена контракта (в денежных единицах) (или цена контракта за единицу товара, работы, услуги):
ЛОТ № ______
Значимость критерия: ____%.
Содержание: ______________________.
Порядок оценки заявок по критерию:
оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному критерию осуществляются в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 и пунктами 6, 14-18 Правил оценки заявок:
"2. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:
а) цена контракта;
цена контракта за единицу товара, работы, услуги, которая включает в себя:
цену единицы товара, услуги в случае размещения заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков - если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа;
цену запасных частей к технике, оборудованию и цену единицы работы, услуги - если при проведении конкурса на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования конкурсной документацией предусмотрена начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию;
цену единицы услуги - если при проведении конкурса на право заключить контракт на оказание услуг связи, юридических услуг конкурсной документацией предусмотрена начальная (максимальная) цена единицы услуги.
6. Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок, одним из которых является критерий "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги"), значимость которого не может быть менее 35 процентов.
14. При оценке заявок по критерию "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги") использование подкритериев не допускается.
15. Для определения рейтинга заявки по критерию "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги") в конкурсной документации устанавливается начальная (максимальная) цена контракта (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, предусмотренных в конкурсной документации, если применяется критерий "цена контракта за единицу товара, работы, услуги").
16. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги"), определяется по формуле:
где:
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации);
- предложение i-го участника конкурса по цене контракта (по сумме цен за единицу товара, работы, услуги).
17. Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 Правил оценки заявок рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги"), умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
18. При оценке заявок по критерию "Цена контракта" ("Цена контракта за единицу товара, работы, услуги") лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта (с наименьшей суммой цен за единицу товара, работы, услуги).
Контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.".
В пункте 8.11.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" указан размер преференций при поставке товаров, работ, услуг, установленный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
б) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара :
Значимость критерия: ___%.
Предмет оценки: __________________________________________________
Сумма максимальных значений всех показателей критерия - 100 баллов.
Характеристика (потребительское свойство) B1: _______________________.
Максимальное значение показателя составляет _____ баллов.
Характеристика (потребительское свойство) B2: _______________________.
Максимальное значение показателя составляет _____ баллов.
...
Характеристика (потребительское свойство) Bk: _______________________.
Максимальное значение показателя составляет _____ баллов.
Порядок оценки заявок по критерию:
оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному критерию осуществляются в соответствии с пунктами 19-25 Правил оценки заявок:
"19. Оценка заявок по критерию "функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара" может производиться в случае, если предметом конкурса является поставка товаров, а также если предметом конкурса является выполнение работ, оказание услуг, в результате которых создается товар.
Содержание указанного критерия, включающее в себя перечень функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара либо одну функциональную характеристику (потребительское свойство) или качественную характеристику товара, определяется в конкурсной документации в отношении товара, являющегося предметом конкурса, или товара, который должен быть создан в результате выполнения работ, оказания услуг.
При этом не допускается определять содержание указанного критерия через квалификацию участника конкурса (в том числе через опыт работы, деловую репутацию, производственные мощности, наличие у участника конкурса технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов).
20. Для оценки заявок по критерию "функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если в конкурсной документации установлено несколько функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара, сумма максимальных значений всех характеристик (потребительских свойств) указанного критерия должна составлять 100 баллов.
21. Для определения рейтинга заявки по критерию "функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара" в конкурсной документации устанавливаются:
предмет оценки, исчерпывающий перечень функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара по указанному критерию либо одна такая характеристика (потребительское свойство);
максимальное значение в баллах для каждой характеристики (потребительского свойства), установленных в конкурсной документации, - в случае применения нескольких функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара, при этом сумма максимальных значений всех установленных характеристик (потребительских свойств) должна составлять 100 баллов.
В случае применения одного показателя критерия (одной функциональной характеристики (потребительского свойства) или качественной характеристики товара) для него устанавливается максимальное значение, равное 100 баллам.
22. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения нескольких функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара", определяется по формуле:
где:
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по k-й характеристике (потребительскому свойству), где k - количество установленных характеристик (потребительских свойств).
23. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (отдельной характеристике (потребительскому свойству) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (отдельной характеристике (потребительскому свойству).
24. При оценке заявок по критерию "функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара" заявке с лучшим предложением по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам товара присваивается наибольшее количество баллов.
25. При оценке заявок по критерию "Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара" заявкам с одинаковыми предложениями по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам товара присваивается одинаковое количество баллов.";
в) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг :
Значимость критерия: ___%.
Предмет оценки: __________________________________________________
Сумма максимальных значений всех показателей критерия - 100 баллов.
Показатель C1: ___________________________________________________.
Максимальное значение показателя составляет _____ баллов.
Показатель C2: ___________________________________________________.
Максимальное значение показателя составляет _____ баллов.
...
Показатель Ck: ___________________________________________________.
Максимальное значение показателя составляет _____ баллов.
Порядок оценки заявок по критерию:
оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному критерию осуществляются в соответствии с пунктами 26-32 Правил оценки заявок:
"26. Оценка заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг" может производиться в случае, если предметом конкурса является выполнение работ, оказание услуг.
Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется в конкурсной документации в соответствии с частью 4.1 статьи 28 Федерального закона.
27. Для оценки заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов.
28. Для определения рейтинга заявки по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг" в конкурсной документации устанавливаются:
а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию;
б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия - в случае применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов;
в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллам, - в случае неприменения показателей.
29. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг", определяется по формуле:
где:
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.
30. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).
31. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 Правил оценки заявок рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
32. При оценке заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг" наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации участника конкурса, а в случае, если результатом выполнения работ (оказания услуг) является создание товара, - лучшему предложению по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам создаваемого товара.";
г) расходы на эксплуатацию товара
Значимость критерия: ___%.
Содержание: __________________________________________________________:
а) исчерпывающий перечень либо один вид эксплуатационных расходов и
режим эксплуатации товара: _______________________________________________;
б) единица измерения расходов на эксплуатацию товара в валюте,
используемой для формирования цены контракта, на срок эксплуатации товара:
__________________________________________________________________________;
в) максимальная (предельная) стоимость расходов на эксплуатацию товара
в расчете на срок эксплуатации товара (в кварталах, неделях, днях, часах):
__________________________________________________________________________;
г) срок эксплуатации товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях,
часах): __________________________________________________________________.
Порядок оценки заявок по критерию:
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному критерию осуществляются в соответствии с пунктами 33-42 Правил оценки заявок:
"33. Оценка заявок по критерию "расходы на эксплуатацию товара" может производиться при размещении заказа на поставку товаров, а также на выполнение работ (оказание услуг), результатом выполнения (оказания) которых является создание товаров.
При оценке заявок по указанному критерию использование подкритериев не допускается.
34. Для определения рейтинга заявки по критерию "расходы на эксплуатацию товара" в конкурсной документации устанавливаются:
а) исчерпывающий перечень либо один вид эксплуатационных расходов и режим эксплуатации товара, в отношении которых устанавливается критерий;
б) единица измерения расходов на эксплуатацию товара в валюте, используемой для формирования цены контракта, на срок эксплуатации товара, который для оценки по указанному критерию составляет не более 1 года с даты поставки товара, указанной в конкурсной документации;
в) максимальная (предельная) стоимость расходов на эксплуатацию товара в расчете на срок эксплуатации товара (в кварталах, неделях, днях, часах), который для оценки по указанному критерию заявок составляет не более 1 года с даты поставки товара, указанной в конкурсной документации, при этом минимальная стоимость расходов на эксплуатацию товара не устанавливается;
г) срок эксплуатации товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах).
35. В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 34 Правил оценки заявок, оценка заявок по критерию "расходы на эксплуатацию товара" не производится, а значимость этого критерия при оценке заявок суммируется со значимостью критерия "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги"). Оценка заявок по критерию "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги") производится с учетом применения новой значимости этого критерия.
36. В случае если в конкурсной документации используется критерий "расходы на эксплуатацию товара" и конкурсная документация соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 34 Правил оценки заявок, предложения в заявках в отношении стоимости расходов на эксплуатацию товара указываются в единице измерения, установленной в конкурсной документации в соответствии с пунктом 34 Правил оценки заявок.
37. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "расходы на эксплуатацию товара", определяется по формуле:
где:
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Dmax - максимальная стоимость расходов на эксплуатацию товара, установленная в конкурсной документации в соответствии с пунктом 34 Правил оценки заявок;
Di - предложение i-го участника по стоимости расходов на эксплуатацию товара.
38. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 Правил оценки заявок рейтинг, присуждаемый по этой заявке по критерию "расходы на эксплуатацию товара", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
39. При оценке заявок по критерию "расходы на эксплуатацию товара" лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию признается предложение с наименьшей стоимостью расходов на эксплуатацию товара.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со стоимостью расходов на эксплуатацию товара, составляющей значение, равное или меньше половины максимальной стоимости расходов на эксплуатацию товара, установленной в конкурсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.
При этом контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
40. В случае если расходы на эксплуатацию товара включены в начальную максимальную цену контракта, установленную в конкурсной документации (сумму начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации), исполнение контракта в части условий по расходам на эксплуатацию товара осуществляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в рамках цены указанного контракта. Критерий "расходы на эксплуатацию товара" в таком случае не применяется.
41. В случае если расходы на эксплуатацию товара включены в начальную (максимальную) цену контракта, установленную в конкурсной документации (сумму начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации), и при этом дополнительно установлен критерий "расходы на эксплуатацию товара", оценка по данному критерию не производится, а значимость этого критерия суммируется со значимостью критерия "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги") в порядке, предусмотренном пунктом 35 Правил оценки заявок.
42. В случае если расходы на эксплуатацию товара не включены в начальную (максимальную) цену контракта, установленную в конкурсной документации (сумму начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации), оплата исполнения данных условий контракта осуществляется не по данному контракту, а по иным контрактам и гражданско-правовым договорам, заключаемым в соответствии с Федеральным законом.";
д) расходы на техническое обслуживание товара
Значимость критерия: ___%.
Содержание: __________________________________________________________:
а) исчерпывающий перечень либо один вид расходов на техническое
обслуживание и режим технического обслуживания товара: ___________________;
б) единица измерения расходов на техническое обслуживание в валюте,
используемой для формирования цены контракта, на срок технического
обслуживания товара: _____________________________________________________;
в) максимальная (предельная) стоимость расходов на техническое
обслуживание товара в расчете на срок технического обслуживания товара (в
кварталах, месяцах, неделях, днях, часах): _______________________________;
г) срок технического обслуживания товара (в кварталах, месяцах,
неделях, днях, часах): ___________________________________________________.
Порядок оценки заявок по критерию:
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному критерию осуществляются в соответствии с пунктами 43-52 Правил оценки заявок:
"43. Оценка заявок по критерию "расходы на техническое обслуживание товара" может производиться при размещении заказа на поставку товаров, а также выполнение работ (оказание услуг), результатом выполнения (оказания) которых является создание товаров.
При оценке заявок по указанному критерию использование подкритериев не допускается.
44. Для определения рейтинга заявки по критерию "расходы на техническое обслуживание товара" в конкурсной документации устанавливаются:
а) исчерпывающий перечень либо один вид расходов на техническое обслуживание и режим технического обслуживания товара, в отношении которых устанавливается критерий;
б) единица измерения расходов на техническое обслуживание в валюте, используемой для формирования цены контракта, на срок технического обслуживания товара, который для оценки по данному критерию заявок составляет не более 1 года с даты поставки товара, указанной в конкурсной документации;
в) максимальная (предельная) стоимость расходов на техническое обслуживание товара в расчете на срок технического обслуживания товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах), который для оценки по данному критерию заявок составляет не более 1 года с даты поставки товара, указанной в конкурсной документации, при этом минимальная стоимость расходов на техническое обслуживание товара не устанавливается;
г) срок технического обслуживания товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах).
45. В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 44 Правил оценки заявок, оценка заявок по критерию "расходы на техническое обслуживание товара" не производится, а значимость этого критерия при оценке заявок суммируется со значимостью критерия "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги"). Оценка заявок производится по критерию "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги") с новой значимостью этого критерия.
46. В случае если в конкурсной документации используется критерий "расходы на техническое обслуживание товара" и конкурсная документация соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 44 Правил оценки заявок, предложения в заявках по стоимости расходов на техническое обслуживание товара указываются в единице измерения, установленной в конкурсной документации в соответствии с пунктом 44 Правил оценки заявок.
47. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "расходы на техническое обслуживание товара", определяется по формуле:
где:
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Emax - максимальная стоимость расходов на техническое обслуживание товара, установленная в конкурсной документации в соответствии с пунктом 44 Правил оценки заявок;
Ei - предложение i-го участника по стоимости расходов на техническое обслуживание товара.
48. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 Правил оценки заявок рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "расходы на техническое обслуживание товара", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
49. При оценке заявок по критерию "расходы на техническое обслуживание товара" лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию признается предложение с наименьшей стоимостью расходов на техническое обслуживание товара.
При этом контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
50. В случае если расходы на техническое обслуживание товара включены в начальную максимальную цену контракта, установленную в конкурсной документации (сумму начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации), исполнение контракта в части условий по расходам на техническое обслуживание товара осуществляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в рамках цены данного контракта. Критерий "расходы на техническое обслуживание товара" в данном случае не применяется.
51. В случае если расходы на техническое обслуживание товара включены в начальную (максимальную) цену контракта, установленную в конкурсной документации (сумму начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации), и при этом дополнительно установлен критерий "расходы на техническое обслуживание товара", оценка по данному критерию не производится, а его значимость суммируется со значимостью критерия "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги") в порядке, предусмотренном пунктом 45 Правил оценки заявок.
52. В случае если расходы на техническое обслуживание товара не включены в начальную (максимальную) цену контракта, установленную в конкурсной документации (сумму начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации), оплата исполнения данных условий государственного (муниципального) контракта осуществляется не по данному контракту, а по иным контрактам и гражданско-правовым договорам, заключаемым в соответствии с Федеральным законом.";
е) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Значимость критерия: ___%.
Содержание: _________________________________________________
Единица измерения срока (периода) поставки: _________________
Порядок оценки заявок по критерию:
оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному критерию осуществляются в соответствии с пунктами 53-60 Правил оценки заявок:
"53. Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг либо по нескольким срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (далее - срок (период) поставки, сроки (периоды) поставки).
При оценке заявок по данному критерию использование подкритериев не допускается.
В рамках указанного критерия оценивается срок (период) поставки либо несколько сроков (периодов) поставки, в течение которых участник конкурса в случае заключения с ним контракта должен поставить товары (выполнить работы, оказать услуги).
54. Для определения рейтинга заявки по критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг" в конкурсной документации устанавливается единица измерения срока (периода) поставки в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах.
В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки они устанавливаются в одной единице измерения: либо в годах, либо в кварталах, либо в месяцах, либо в неделях, либо в днях, либо в часах.
Для оценки заявок по указанному критерию срок (период) поставки не устанавливается в календарных датах (например, до 1 марта 2008 г.). В случае если срок (период) поставки либо один из сроков (периодов) поставки устанавливается в календарной дате, такой срок (период) поставки не может применяться в целях оценки по указанному критерию.
Для оценки заявок по указанному критерию (если применяется один срок (период) поставки) разница между максимальным и минимальным сроками (периодами) поставки не может составлять меньше 25 процентов максимального срока поставки с даты заключения контракта. Для контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ, срок исполнения которых составляет более 3 лет, разница между максимальным и минимальным сроками поставки не может составлять меньше 10 процентов максимального срока поставки с даты заключения такого контракта.
В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки разница между суммой максимальных сроков поставки каждого периода поставки и суммой минимальных сроков поставки каждого периода не может составлять меньше 25 процентов суммы максимальных сроков поставки каждого периода с даты заключения контракта. Для контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ, срок исполнения которых составляет более 3 лет, разница между суммой максимальных сроков поставки каждого периода поставки и суммой минимальных сроков поставки каждого периода не может составлять меньше 10 процентов суммы максимальных сроков поставки каждого периода с даты заключения контракта.
В случае применения одного срока (периода) поставки устанавливаются максимальный срок поставки и минимальный срок поставки в единицах измерения срока поставки (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения контракта либо устанавливается только максимальный срок поставки, при этом минимальный срок поставки принимается равным 0.
В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки устанавливаются максимальный срок поставки по каждому сроку (периоду) поставки и минимальный срок поставки по каждому сроку (периоду) поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения контракта.
55. В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 54 Правил оценки заявок, оценка заявок по критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг" не производится, а его значимость суммируется со значимостью критерия "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги"). Оценка заявок производится по критерию "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги") с новой значимостью этого критерия.
56. В случае если в конкурсной документации используется критерий "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг" и конкурсная документация соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 54 Правил оценки заявок, предложения в заявках указываются в пределах сроков (периодов) поставки в единицах измерения сроков (периодов) поставки, установленных в конкурсной документации в соответствии с пунктом 54 Правил оценки заявок.
57. В случае применения одного срока (периода) поставки рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг", определяется по формуле:
где:
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
- максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения контракта;
- минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения контракта;
- предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения контракта.
58. В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг", определяется по формуле:
где:
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
- максимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения контракта;
- минимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения контракта;
- предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку (периоду) поставки, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения контракта.
59. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 Правил оценки заявок рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
60. При оценке заявок по одному сроку (периоду) поставки лучшим условием исполнения контракта по критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг" признается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) поставки товара, работ, услуг. В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки лучшим условием исполнения контракта по данному критерию признается предложение в заявке с наименьшим суммарным сроком (периодом) поставки по всем срокам (периодам) поставки.".
При этом контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке;
ж) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг
Значимость критерия: ___%.
Содержание: __________________________________________________________:
а) объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг
(предмет и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного
обязательства): __________________________________________________________;
б) минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ,
услуг: ___________________________________________________________________;
в) единица измерения срока предоставления гарантии качества товара,
работ, услуг: ____________________________________________________________.
Порядок оценки заявок по критерию:
оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному критерию осуществляются в соответствии с пунктами 13, 61-70 Правил оценки заявок:
"13. Для определения рейтинга заявки в случае применения критериев оценки заявок "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" в конкурсной документации может быть установлено, что, если заявка не содержит предложения об обеспечении исполнения условий контракта по указанным критериям, рейтинг заявки по соответствующему критерию равен 0. В случае если заявка содержит предложение об обеспечении исполнения части условий контракта по указанным критериям (обеспечена часть объема гарантии или обеспечена часть срока гарантии), рейтинг заявки по соответствующему критерию рассчитывается только исходя из обеспеченной части предложения участника конкурса.
Предложение участника конкурса в отношении условий исполнения контракта в соответствии с критерием подлежит оценке только в той части, которая обеспечена в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Размер обеспечения по соответствующему критерию, превышающий минимальные показатели, установленные в конкурсной документации (минимальный объем гарантии, минимальный срок гарантии), не входит в размер обеспечения исполнения контракта, устанавливаемый в соответствии с пунктом 15.2 части 4 статьи 22 Федерального закона.
Способ обеспечения исполнения условий контракта по соответствующему критерию выбирается участником конкурса самостоятельно из перечня, указанного в части 4 статьи 29 Федерального закона.
Контракт заключается после представления участником, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения условий контракта по соответствующему критерию (в случае, если заявка содержит предложение об обеспечении исполнения условий контракта по данному критерию).
В случае если участником конкурса является казенное учреждение, рейтинг по соответствующему критерию присваивается заявке такого участника конкурса независимо от наличия обеспечения исполнения условий контракта по данному критерию.
61. При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" использование подкритериев не допускается. В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, на который участник конкурса в случае заключения с ним контракта принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации.
62. Для определения рейтинга заявки по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" в конкурсной документации устанавливаются:
а) объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (предмет и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства). Дополнительно объем гарантии может быть установлен в денежном выражении в валюте, используемой для формирования цены контракта;
б) минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации. Максимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг не устанавливается;
в) единица измерения срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах).
63. В конкурсной документации может быть установлено, что рейтинг заявки рассчитывается при наличии в этой заявке предложения об обеспечении исполнения условий контракта по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" в соответствии с пунктом 13 Правил оценки заявок. В этом случае для определения рейтинга заявки в дополнение к показателям, предусмотренным пунктом 62 Правил оценки заявок, в конкурсной документации устанавливается объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг в денежном выражении в валюте, используемой для формирования цены контракта, который в случае определения рейтинга заявки исходя из наличия обеспечения исполнения условий контракта по данному критерию не может превышать начальной (максимальной) цены контракта.
64. В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 62 (в соответствующих случаях также пунктом 63) Правил оценки заявок, оценка заявок по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" не производится, а значимость этого критерия при оценке заявок суммируется со значимостью критерия "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги"). Оценка заявок производится по критерию "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги") с новой значимостью указанного критерия.
65. В случае если в конкурсной документации используется критерий "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" и конкурсная документация соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 62 (в соответствующих случаях также пунктом 63) Правил оценки заявок, в заявке указывается срок предоставления гарантии с учетом объема ее предоставления в соответствии с единицей измерения срока и объемом предоставления гарантии, установленными в конкурсной документации в соответствии с пунктом 62 (в соответствующих случаях также с пунктом 63) Правил оценки заявок.
66. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг", определяется по формуле:
где:
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Gmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации в соответствии с пунктом 64 Правил оценки заявок;
Gi - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.
67. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 Правил оценки заявок рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
68. При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.
При этом контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с которым заключается контракт, без взимания дополнительной платы, кроме цены контракта.
69. В случае применения для оценки заявок критерия "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" критерий "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" не применяется.
70. В случае если в конкурсной документации для оценки заявок установлены критерии "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" и "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг", оценка заявок по данным критериям не производится, а суммарная значимость данных критериев суммируется со значимостью критерия "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги") в порядке, предусмотренном пунктом 64 Правил оценки заявок.";
з) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг
Значимость критерия: ___%.
Содержание:
а) предмет гарантийного обязательства и исчерпывающий перечень условий
исполнения гарантийного обязательства на срок предоставления гарантий:
__________________________________________________________________________;
б) единица измерения объема предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг: ____________________________________________________________;
в) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг:
__________________________________________________________________________;
г) минимальный объем предоставления гарантий качества товара, работ,
услуг: ___________________________________________________________________.
Порядок оценки заявок по критерию:
оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному критерию осуществляются в соответствии с пунктами 13, 71-80 Правил оценки заявок:
"13. Для определения рейтинга заявки в случае применения критериев оценки заявок "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" в конкурсной документации может быть установлено, что, если заявка не содержит предложения об обеспечении исполнения условий контракта по указанным критериям, рейтинг заявки по соответствующему критерию равен 0. В случае если заявка содержит предложение об обеспечении исполнения части условий контракта по указанным критериям (обеспечена часть объема гарантии или обеспечена часть срока гарантии), рейтинг заявки по соответствующему критерию рассчитывается только исходя из обеспеченной части предложения участника конкурса.
Предложение участника конкурса в отношении условий исполнения контракта в соответствии с критерием подлежит оценке только в той части, которая обеспечена в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Размер обеспечения по соответствующему критерию, превышающий минимальные показатели, установленные в конкурсной документации (минимальный объем гарантии, минимальный срок гарантии), не входит в размер обеспечения исполнения контракта, устанавливаемый в соответствии с пунктом 15.2 части 4 статьи 22 Федерального закона.
Способ обеспечения исполнения условий контракта по соответствующему критерию выбирается участником конкурса самостоятельно из перечня, указанного в части 4 статьи 29 Федерального закона.
Контракт заключается после представления участником, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения условий контракта по соответствующему критерию (в случае если заявка содержит предложение об обеспечении исполнения условий контракта по данному критерию).
В случае если участником конкурса является бюджетное учреждение, рейтинг по соответствующему критерию присваивается заявке такого участника конкурса независимо от наличия обеспечения исполнения условий контракта по данному критерию.
71. В рамках критерия "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" оценивается объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, на который участник конкурса в случае заключения с ним контракта принимает на себя обязательство по предоставлению гарантий качества товара, работ, услуг, превышающее минимальный объем гарантий качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации. Под объемом предоставления гарантий качества товара, работ, услуг понимается совокупный объем расходов участника конкурса, с которым заключается контракт, осуществляемых в случае наступления гарантийных обязательств.
При оценке заявок по указанному критерию использование подкритериев не допускается.
72. Для определения рейтинга заявки по критерию "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" в конкурсной документации устанавливаются:
а) предмет гарантийного обязательства и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства на срок предоставления гарантий;
б) единица измерения объема предоставления гарантий качества товара, работ, услуг в валюте, используемой для формирования цены контракта;
в) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах);
г) минимальный объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг в валюте, используемой для формирования цены контракта, на срок предоставления гарантии, при этом максимальный объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг не устанавливается.
73. В конкурсной документации может быть установлено, что рейтинг заявок рассчитывается при наличии в заявке предложения об обеспечении исполнения условий контракта по критерию "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" в соответствии с пунктом 13 Правил оценки заявок.
74. В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 72 (в соответствующих случаях также пунктом 73) Правил оценки заявок, оценка заявок по критерию "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" не производится, а значимость этого критерия при оценке заявок суммируется со значимостью критерия "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги"). Оценка заявок производится по критерию "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги") с новой значимостью этого критерия.
75. В случае если в конкурсной документации используется критерий "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" и конкурсная документация соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 72 (в соответствующих случаях также пунктом 73) Правил оценки заявок, в заявке указывается объем предоставления гарантии с учетом срока ее предоставления в соответствии с единицей измерения объема и сроком предоставления гарантии, установленными в конкурсной документации в соответствии с пунктом 72 (в соответствующих случаях также с пунктом 73) Правил оценки заявок.
76. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг", определяется по формуле:
где:
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Hmin - минимальная стоимость гарантии качества товара, работ, услуг, установленная в конкурсной документации;
Hi - предложение i-го участника по стоимости гарантии качества товара, работ, услуг.
77. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 Правил оценки заявок рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
78. При оценке заявок по критерию "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" лучшим условием исполнения контракта по данному критерию признается предложение с наибольшим объемом предоставления гарантии качества товара, работ, услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках по объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, превышающему более чем на половину минимальный объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50.
При этом контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с которым заключается контракт, без взимания дополнительной платы, кроме цены контракта.
79. В случае применения для оценки заявок критерия "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" критерий "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" не применяется.
80. В случае если в конкурсной документации для оценки заявок установлены критерии "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" и "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг", оценка заявок по указанным критериям не производится, а суммарная значимость этих критериев суммируется со значимостью критерия "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги") в порядке, предусмотренном пунктом 74 Правил оценки заявок.".
Описание критериев оценки заявок "б"-"з" осуществляется заказчиком в строгом соответствии с требованиями и сведениями, содержащимися в части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ".
--------------------------------
Значимость каждого из критериев "б" и "в", а также совокупная значимость указанных критериев не может составлять более 20 процентов.
В случае проведения конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, на разработку документов, регламентирующих обучение, воспитание, контроль качества образования в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, на выполнение аварийно-спасательных работ, на реставрацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских услуг, образовательных услуг (обучение, воспитание), юридических услуг, услуг по проведению экспертизы, услуг по обслуживанию официального сайта и обеспечению функционирования такого сайта, услуг специализированной организации, уполномоченной на осуществление функций по размещению заказа, совокупная значимость, а также значимость каждого из критериев "б" и "в" не может составлять более 45 процентов.
В случае проведения конкурсов на поставки пищевых продуктов в учреждения и организации, указанные в части 4.3 статьи 10 Федерального закона, и (или) на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций совокупная значимость, а также значимость каждого из критериев "б" и "в" не может составлять более 30 процентов.
IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Форма 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на ________________________________________
(указать наименование предмета конкурса)
ЛОТ № ____, наименование лота ________________________________________
(в случае, если конкурс проводится
по нескольким лотам)
Настоящим ____________________________________________________________,
(указать наименование участника размещения заказа)
почтовый адрес ___________________________________________________________,
(указать почтовый адрес участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения
контракта на ______________________________________________________________
(указать наименование предмета контракта)
направляются нижеперечисленные документы.
№ п/п Наименование документов Листы Количество
с __ по __ листов
1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2 части
IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА"), в том числе
следующие приложения:
1.1. Предложение о цене контракта (форма 3 части
IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА")
1.2. Предложения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных
характеристиках предлагаемых товаров/о
качественных характеристиках товара, о
качестве работ, услуг (форма 4 части IV
"ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА")
1.3. (указать все приложения к заявке на участие в
конкурсе)
2. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданная ФНС России, или
нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц), полученная не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru
извещения о проведении открытого конкурса
3. Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС
России, нотариально заверенная копия такой
выписки (для индивидуальных
предпринимателей), полученная не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru
извещения о проведении открытого конкурса
4. Копии документов, удостоверяющих личность
(для физических лиц)
5. Надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученных
не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru извещения о проведении
открытого конкурса
6. Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
размещения заказа в соответствии с пунктом
3.7 раздела 3 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА"
7. Копии документов, подтверждающих соответствие
товаров, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если
в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к таким
товарам, работам, услугам, за исключением
случаев, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такие
документы передаются вместе с товаром
8. Платежное поручение, подтверждающее внесение
обеспечения заявки на участие в
конкурсе/копия такого поручения в случае,
если в пункте 8.17 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА КОНКУРСА" установлено требование
обеспечения заявки на участие в конкурсе
(указать наименование, номер и дату каждого
документа)
9. Копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованиям
подпункта 1.6.5.1 конкурсной документации,
если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, и такие
товары, работы, услуги являются предметом
конкурса, и такое требование содержится в
пункте 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА"
10. Документы, подтверждающие обладание
участником размещения заказа исключительными
правами на объекты интеллектуальной
собственности, если в связи с исполнением
контракта заказчик приобретает права на
объекты интеллектуальной собственности (в
случае, если в пункте 8.10 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" установлено
такое требование к участнику размещения
заказа)
11. Копии учредительных документов участника
размещения заказа (для юридических лиц) со
всеми изменениями
12. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае,
если для участника размещения заказа поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом контракта, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, обеспечения
исполнения контракта являются крупной сделкой
13. Копии исполненных контрактов, копии актов
приемки поставленных товаров, оказанных услуг
по таким контрактам при условии, что в пункте
8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА" установлено требование об
исполнении участниками размещения заказа за
последние три года, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе, не менее двух контрактов, в предмет
которых включены соответственно поставки
пищевых продуктов в дошкольные
образовательные учреждения,
общеобразовательные учреждения,
образовательные учреждения начального
профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования,
специальные (коррекционные) образовательные
учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья,
учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
специальные учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа для детей и подростков с
девиантным (общественно опасным) поведением,
нетиповые образовательные учреждения высшей
категории для детей, подростков и молодых
людей, проявивших выдающиеся способности,
образовательные учреждения дополнительного
образования детей и другие организации,
осуществляющие образовательный процесс для
детей, медицинские организации, учреждения
социального обслуживания, организации отдыха
детей и их оздоровления и (или) на оказание
услуг общественного питания для указанных
учреждений и организаций, стоимость каждого
из которых составляет не менее чем 20%
начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), на право заключить который проводится
конкурс, и по которым с участника размещения
такого заказа, являющегося исполнителем по
этим контрактам, не взыскивалась неустойка
(штраф, пени) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств,
предусмотренных этими контрактами
14. Копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа единым
дополнительным требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации, в
случае, если в пункте 8.10 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" установлено
такое требование
15. Копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованиям,
установленным Правительством Российской
Федерации, в случае, если в пункте 8.10 части
III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА"
установлено такое требование
16. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником
размещения заказа <*>
16.1. Документы, подтверждающие квалификацию
участника размещения заказа, если в
конкурсной документации указан такой критерий
оценки заявок на участие в конкурсе, как
квалификация участника конкурса
16.2. Копии документов, подтверждающих наличие у
участника размещения заказа статуса субъекта
малого предпринимательства, в случае, если в
соответствии с пунктом 8.4 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" проводится
открытый конкурс среди субъектов малого
предпринимательства
16.3. Формы № 1 "Бухгалтерский баланс" и № 2 "Отчет
о прибылях и убытках" за два предыдущих года
и последний отчетный период отчетного года с
отметкой налоговой инспекции и заверенные
печатью организации
16.4. Акт сверки расчетов налогоплательщика по
налогам, сборам, взносам (форма № 23-а
краткая), заверенный печатью организации
16.5. Эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное
изображение товара, образец (проба) товара,
на поставку которого размещается заказ
16.6. Другие документы (далее указываются все
другие документы, прикладываемые по
усмотрению участника размещения заказа)
ВСЕГО листов:
--------------------------------
<*> Непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
Участник размещения
заказа/уполномоченный представитель ________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)
Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на бланке участника размещения заказа
(по возможности)
Дата, исх. номер
Заказчику (в конкурсную комиссию
по адресу: _______________________)/
Уполномоченному органу (в конкурсную
комиссию
по адресу: _______________________)
(указывается полное наименование и адрес
заказчика/уполномоченного органа)
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения с ___________________________________________
(указывается наименование заказчика)
контракта на ___________________________________________________
(указывается предмет контракта)
Лот № ____, наименование лота _____________________________________
(в случае, если конкурс проводится
по нескольким лотам)
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого
контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и
нормативные правовые акты, ________________________________________________
(наименование участника размещения заказа
с указанием организационно-правовой формы,
место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер
контактного телефона)
в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица
(для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в
конкурсе.
2. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые
мы представили ниже в предложении, а именно:
№ Наименование показателя Единица Значение Примечание
п/п (указываются критерии по измерения <1> <2>
конкретному конкурсу в (указываются (цифрами
соответствии с приложением 1 к единицы и
части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА измерения в прописью)
КОНКУРСА") соответствии с
частью VI
"ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ
КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ")
1. Цена контракта (с учетом всех
<*> налогов и других обязательных
платежей в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации)
Процент снижения цены контракта
(указывается по усмотрению
участника размещения заказа)
Цена единицы товара, услуги и
(или) работы
Цена запасных частей (каждой
запасной части) к технике, к
оборудованию
2. Функциональные характеристики
(потребительские свойства) или
качественные характеристики
товара.
Содержание:
Предмет оценки
Характеристика (потребительское
свойство) B1
Характеристика (потребительское
свойство) B2
Характеристика (потребительское
свойство) Bk
3. Качество работ, услуг (и) или
квалификация участника конкурса
при размещении заказа на
выполнение работ, оказание услуг.
Содержание:
Предмет оценки
Показатель C1
Показатель C2
Показатель Ck
4. Расходы на эксплуатацию товара:
а) исчерпывающий перечень либо
один вид эксплуатационных
расходов и режим эксплуатации
товара
б) единица измерения расходов на
эксплуатацию товара в валюте,
используемой для формирования
цены контракта, на срок
эксплуатации товара
в) максимальная (предельная)
стоимость расходов на
эксплуатацию товара в расчете на
срок эксплуатации товара (в
кварталах, неделях, днях, часах)
г) срок эксплуатации товара (в
кварталах, месяцах, неделях,
днях, часах)
5. Расходы на техническое
обслуживание товара:
а) исчерпывающий перечень либо
один вид расходов на техническое
обслуживание и режим технического
обслуживания товара
б) единица измерения расходов на
техническое обслуживание в
валюте, используемой для
формирования цены контракта, на
срок технического обслуживания
товара
в) максимальная (предельная)
стоимость расходов на техническое
обслуживание товара в расчете на
срок технического обслуживания
товара (в кварталах, месяцах,
неделях, днях, часах)
г) срок технического обслуживания
товара (в кварталах, месяцах,
неделях, днях, часах)
6. Сроки (периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг.
Содержание:
Единица измерения срока (периода)
поставки
7. Срок предоставления гарантии
качества товара, работ, услуг:
а) объем предоставления гарантии
качества товара, работ, услуг
(предмет и исчерпывающий перечень
условий исполнения гарантийного
обязательства)
б) минимальный срок
предоставления гарантии качества
товара, работ, услуг
в) единица измерения срока
предоставления гарантии качества
товара, работ, услуг
8. Объем предоставления гарантии
качества товара, работ, услуг
а) предмет гарантийного
обязательства и исчерпывающий
перечень условий исполнения
гарантийного обязательства на
срок предоставления гарантий
б) единица измерения объема
предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг
в) срок предоставления гарантии
качества товара, работ, услуг
г) минимальный объем
предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг
--------------------------------
<1> Предложение участника размещения заказа.
<2> Участник размещения заказа может подтвердить информацию, представленную в графе "Значение", указав любые дополняющие сведения (разъяснения).
<*> Примечания:
Цена единицы товара, услуги должна быть включена в форму заявки в случае размещения заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков, если в пункте 8.27 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа.
Цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и цена единицы работы, услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цена работ по замене указанных запасных частей, должна быть включена в форму заявки в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования в пункте 8.7.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" конкурсной документации предусмотрена начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию и в пункте 8.7.1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" указана начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цена работ по замене указанных запасных частей.
Цена единицы услуги должна быть включена в форму заявки в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на оказание услуг связи, юридических услуг, в случае, если в пункте 8.7.3 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" конкурсной документации предусмотрена цена единицы услуги.
3. Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в конкурсе, являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе:
3.1. Приложение __ "ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА" на ___ лист.
3.2. Приложение __ "ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТОВАРОВ (О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)" на ___ лист.
3.3. Приложение _________________ (указать название) на ___ лист.
Примечание: другие приложения к заявке на участие в конкурсе, которые являются обязательными в зависимости от предмета и условий конкурса, указанных в части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" и части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" (смотреть примечание к формам).
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее технической части, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
7. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении
___________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц)
___________________________________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не
приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает _____% балансовой стоимости (значение указать цифрами и прописью)
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
8.1. В случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами контракта в установленных законодательством о размещении заказов случаях мы подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать информацию в банке или иной кредитной организации о подлинности банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения контракта.
9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на
себя обязательства подписать контракт с ___________________________________
(указывается наименование
заказчика)
на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.
10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.
11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами контракта в установленных законодательством о размещении заказов случаях и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющегося предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет Московской области.
Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
_____________________________________ в Реестр недобросовестных поставщиков
(наименование участника
размещения заказа)
в случае уклонения нами от заключения контракта.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным
органом и специализированной организацией нами уполномочен ________________
___________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию
уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием междугородного
кода телефонной связи), адрес)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
13. Банковские реквизиты участника размещения заказа:
ИНН ___________________, КПП ___________________.
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______________.
Расчетный счет _________ Корреспондентский счет ____________________.
Код БИК ___________________.
14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
__________________________________________________________________________.
15. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно
описи - на ___ лист.
Участник размещения
заказа/уполномоченный представитель _______________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
--------------------------------
<*> Сведения, предусмотренные пунктом 13, представляются участником по собственному усмотрению. В случае непредставления указанных сведений обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки. Непредставление указанных сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
<**> Пункт 8.1 добавляется в форму заявки на участие в конкурсе в случаях, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта.
Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА/ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ
ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ, О ЦЕНЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНЕ КОНТРАКТА
№ Наименование Единица Кол-во Цена за ед. изм., Стоимость, вкл. все
п/п товаров, измерения вкл. все налоги и налоги и другие
работ, услуг другие обязательные обязательные
платежи в платежи в
соответствии с соответствии с
законодательством законодательством
Российской Российской
Федерации Федерации
(руб./иная валюта (руб./иная валюта
<1>) <2>)
1.
2.
3.
ИТОГО цена контракта
ИТОГО цена контракта, включая все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, составляет: ________ (указать значение цифрами и прописью).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ <*>
№ Наименование Единица Цена за ед. изм., вкл. Стоимость, вкл. все
п/п товаров, измерения все налоги и другие налоги и другие
работ, услуг обязательные платежи в обязательные платежи
соответствии с в соответствии с
законодательством законодательством
Российской Федерации Российской Федерации
(руб./иная валюта <3>) (руб./иная валюта
<4>)
ИТОГО предложенная цена с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации __________ (указать наименование единицы товара, работ, услуг соответственно) составляет _____________________________ (указать значение цифрами и прописью).
--------------------------------
<1> В случае указания таковой заказчиком в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<3> В случае указания таковой заказчиком в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<4> В случае указания таковой заказчиком в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ (КАЖДОЙ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ)
К ТЕХНИКЕ, ОБОРУДОВАНИЮ <*>
№ Наименование Единица Кол-во Цена за ед. изм., Стоимость, вкл.
п/п запасной части, измерения вкл. все налоги и все налоги и
техники, другие другие
оборудования, обязательные обязательные
для которой платежи в платежи в
предназначена соответствии с соответствии с
соответствующая законодательством законодательством
запасная часть Российской Российской
Федерации Федерации
(руб./иная валюта (руб./иная валюта
<1>) <2>)
1.
2.
3.
ИТОГО цена запасных частей
ИТОГО предложенная цена запасных частей к ______________________ (указать наименование техники, оборудования соответственно) с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет ________________ (указать значение цифрами и прописью).
--------------------------------
<*> Предложение о цене единицы товара, услуги должно быть включено в форму заявки в случае размещения заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков, если в пункте 8.27 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа.
Предложение о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и цена единицы работы, услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цена работ по замене указанных запасных частей, должны быть включены в форму заявки в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, если в пункте 8.7.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" конкурсной документации предусмотрена начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, цена единицы услуги, работы.
Предложение о цене единицы услуги должно быть включено в форму заявки в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на оказание услуг связи, юридических услуг в случае, если в пункте 8.7.3 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" конкурсной документации предусмотрена цена единицы услуги.
<1> В случае указания таковой заказчиком в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
Участник размещения
заказа/уполномоченный представитель _______________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)
Форма 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТОВАРОВ (О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)
Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)
ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТОВАРОВ
(О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)
№ Наименование показателя Требуемое значение Предложение Примечание
п/п (заполняется в (заполняется в участника
соответствии с частью соответствии с частью размещения
VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ заказа
ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ") ДОКУМЕНТАЦИИ")
1.
2.
3.
...
Примечание. Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
Участник размещения
заказа/уполномоченный представитель ___________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)
Форма 5. СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе
СРОКИ
(ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
№ Наименование Сроки (периоды) поставки товаров (выполнения
п/п поставляемых товаров работ, оказания услуг)
(выполняемых работ,
оказываемых услуг) Начало поставки Окончание поставки
товаров (выполнения товаров (выполнения
работ, оказания работ, оказания
услуг) услуг)
1
2
3
...
Примечание. Данное приложение к заявке на участие в конкурсе является обязательным в случае, если в приложении 1 к части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" заказчиком установлен критерий оценки заявок на участие в конкурсе "срок (период) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)".
Участник размещения
заказа/уполномоченный представитель ___________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)
Форма 6. РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА
Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе
РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА
№ Наименование показателя Значение Примечание
п/п
1 Стоимость запасных частей с учетом всех налогов и
других обязательных платежей в соответствии с
законодательством Российской Федерации, руб./иная
валюта <1>
2 Стоимость расходных материалов с учетом всех
налогов и других обязательных платежей в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, руб./иная валюта <2>
3 ИТОГО расходы на эксплуатацию товаров
ИТОГО расходы на эксплуатацию товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации составляют: _____ (указать значение цифрами и прописью).
1. Расшифровка стоимости запасных частей (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе), которые будут заменяться в течение _____ лет с ввода товаров в эксплуатацию (согласно требованиям производителя и ресурсу замены таких запасных частей):
№ Год Стоимость в расчете на 1 единицу Пояснения,
п/п товаров с учетом всех налогов и примечания,
других обязательных платежей в расшифровка
соответствии с законодательством стоимости
Российской Федерации, руб./иная
валюта <3>
1 ...
2 ...
... ИТОГО за ___ лет
--------------------------------
<1> В случае указания таковой заказчиком в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<3> В случае указания таковой заказчиком в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
2. Расшифровка стоимости расходных материалов (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе) на ___ лет эксплуатации товаров:
№ Год Стоимость в расчете на 1 единицу Пояснения,
п/п товаров с учетом всех налогов и примечания,
других обязательных платежей в расшифровка
соответствии с законодательством стоимости
Российской Федерации, руб./иная
валюта <1>
1 ...
2 ...
... ИТОГО за ___ лет
Примечание. Данное приложение к заявке на участие в конкурсе является обязательным в случае, если в приложении 1 к части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" заказчиком установлен критерий оценки заявок на участие в конкурсе "расходы на эксплуатацию товара".
Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
--------------------------------
<1> В случае указания таковой заказчиком в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
Участник размещения
заказа/уполномоченный представитель _________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)
Форма 7. РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА
Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе
РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА
№ Наименование показателя Значение Примечание
п/п
1 Стоимость запасных частей с учетом всех налогов и
других обязательных платежей в соответствии с
законодательством Российской Федерации, руб./иная
валюта <1>
2 Стоимость расходных материалов с учетом всех
налогов и других обязательных платежей в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, руб./иная валюта <2>
3 Стоимость работ по техническому обслуживанию с
учетом всех налогов и других обязательных
платежей в соответствии с законодательством
Российской Федерации, руб./иная валюта <3>
ИТОГО расходы на техническое обслуживание товара
ИТОГО расходы на техническое обслуживание товара с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации составляют: _____ (указать значение цифрами и прописью).
1. Расшифровка стоимости запасных частей (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе), которые необходимы при техническом обслуживании товаров:
№ Год Стоимость в расчете на 1 единицу Пояснения,
п/п товаров с учетом всех налогов и примечания,
других обязательных платежей в расшифровка
соответствии с законодательством стоимости
Российской Федерации, руб./иная
валюта <4>
1 ...
2 ...
3 ...
... ИТОГО за __ лет
--------------------------------
<1> В случае указания таковой заказчиком в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<3> В случае указания таковой заказчиком в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<4> В случае указания таковой заказчиком в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
2. Расшифровка стоимости расходных материалов (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе):
№ Год Стоимость в расчете на 1 единицу Пояснения,
п/п товаров с учетом всех налогов и примечания,
других обязательных платежей в расшифровка
соответствии с законодательством стоимости
Российской Федерации, руб./иная
валюта <1>
1 ...
2 ...
3 ...
... ИТОГО за __ лет
3. Расшифровка стоимости работ по техническому обслуживанию (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе):
№ Год Стоимость в расчете на 1 единицу Пояснения,
п/п товаров с учетом всех налогов и примечания,
других обязательных платежей в расшифровка
соответствии с законодательством стоимости
Российской Федерации, руб./иная
валюта <2>
1 ...
2 ...
3 ...
... ИТОГО за __ лет
Примечание. Данное приложение к заявке на участие в конкурсе является обязательным в случае, если в приложении 1 к части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" заказчиком установлен критерий оценки заявок на участие в конкурсе "расходы на техническое обслуживание товара".
Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
--------------------------------
<1> В случае указания таковой заказчиком в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
Участник размещения
заказа/уполномоченный представитель ___________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)
Форма 8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА ТОВАРА (РАБОТ, УСЛУГ)
Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О СРОКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
(РАБОТ, УСЛУГ)
№ Наименование Требуемое значение Предложение Примечание
п/п поставляемых товаров (заполняется в участника
(выполняемых работ, соответствии с частью VI размещения
оказываемых услуг) "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ заказа
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ")
1.
2.
3.
...
Примечание. Данное приложение к заявке на участие в конкурсе является обязательным в случае, если в приложении 1 к части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" заказчиком установлен критерий оценки заявок на участие в конкурсе "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг".
Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
Участник размещения
заказа/уполномоченный представитель ____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)
Форма 9. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА ТОВАРА (РАБОТ, УСЛУГ)
Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЪЕМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
(РАБОТ, УСЛУГ)
№ Наименование Требуемое значение Предложение Примечание
п/п поставляемых товаров (заполняется в участника
(выполняемых работ, соответствии с частью VI размещения
оказываемых услуг) "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ заказа
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ")
1.
2.
3.
...
Примечание. Данное приложение к заявке на участие в конкурсе является обязательным в случае, если в приложении 1 к части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" заказчиком установлен критерий оценки заявок на участие в конкурсе "объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг".
Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
Участник размещения
заказа/уполномоченный представитель ____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)
Форма 10. КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе
КВАЛИФИКАЦИЯ
УЧАСТНИКА КОНКУРСА
№ Содержание показателя (заполняется в Предложение Примечание
п/п соответствии с содержанием критерия участника
"квалификация участников конкурса", размещения
установленным в приложении 1 к части заказа
III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА")
1.
2.
3.
...
Примечание. Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней документы, указанные в приложении 1 к части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА". Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
Участник размещения
заказа/уполномоченный представитель ____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)
Форма 11. ДОВЕРЕННОСТЬ
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Москва
___________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо (физическое лицо) - участник размещения заказа: ______
______________________________________________________ (далее - доверитель)
(наименование участника размещения заказа)
в лице ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий(ая) на основании _____________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)
доверяет _________________________________________________________ (далее -
(фамилия, имя, отчество, должность)
представитель), паспорт серии ______ № _________ выдан ____________________
"___" ________________________ представлять интересы доверителя на конкурсе
________________________________________________________ (далее - конкурс),
(указать наименование предмета конкурса)
проводимом ________________________________________________________________
(указать название заказчика и уполномоченного органа)
Представитель уполномочен от имени доверителя подавать заказчику,
уполномоченному органу, специализированной организации, конкурсной комиссии
необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя
документы, включая заявку на участие в конкурсе, совершать иные действия,
связанные с участием доверителя в конкурсе.
Подпись представителя _______________________________ удостоверяю.
Доверенность действительна по "___" ____________________ ________ г.
Участник размещения
заказа/уполномоченный представитель ____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)
Форма 12. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ТРЕБОВАНИЯМ,
УСТАНОВЛЕННЫМ СТАТЬЕЙ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2007
№ 209-ФЗ "О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Приложение ____
к Заявке на участие в конкурсе
(Заполняется только при размещении заказа
у субъектов малого предпринимательства)
ДЕКЛАРАЦИЯ
СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ СТАТЬЕЙ 4
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2007 № 209-ФЗ "О РАЗВИТИИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
_________________________________________ <1> относится к субъектам малого предпринимательства и подтверждает свое соответствие требованиям, установленным частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в том числе:
1. Для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов.
2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.
3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельных значений, установленных Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.
Участник размещения
заказа/уполномоченный представитель _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)
--------------------------------
<1> Указывается наименование участника размещения заказа.
V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)
на _______________________________________________
(указать предмет контракта)
для нужд ________________________________ в 201__ году
(наименование заказчика)
VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
на право заключения контракта (договора)
на _______________________________________________
(указать предмет контракта)
для нужд ______________________________ в 201__ году
(наименование заказчика)
Если предметом конкурса является поставка товара
Техническое задание на поставку товаров
(подготавливается по каждому лоту отдельно)
1. Наименование поставляемых товаров (не должно содержаться указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, его производителю, информации, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа):
2. Количество поставляемых товаров (указать меры объема, веса, штук):
3. Место поставки товаров (указать конкретный адрес (адреса) или приложить перечень адресов, отгрузочную разнарядку):
4. Сроки (периоды) поставки товаров (указать конкретную календарную дату, или указать минимально приемлемую для заказчика дату поставки, или указать период (периоды), в течение которого (которых) должен быть поставлен товар, или указать срок с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), в течение которого должна быть осуществлена поставка, или приложить график периодичности поставок):
5. Назначение товаров и цели использования (конкретизируются заказчиком):
6. Виды поставляемых товаров (если закупается несколько однородных видов товаров):
7. Условия поставки товаров (конкретизируются заказчиком):
8. Общие требования к товарам (указываются обязательные требования ко всем товарам независимо от вида и этапа):
9. Порядок (последовательность, этапы) поставки товаров (в табличной или иной форме):
10. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров (конкретизируются заказчиком):
11. Требования по комплектности товаров (конкретизируются заказчиком):
12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров (конкретизируются заказчиком):
13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара (конкретизируются заказчиком):
14. Требования к безопасности товаров (конкретизируются заказчиком):
15. Порядок сдачи и приемки товаров (конкретизируется заказчиком):
16. Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика (конкретизируются заказчиком):
17. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами (конкретизируются заказчиком):
18. Требования по объему гарантий качества товаров (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности поставщика в гарантийный период):
19. Требования по сроку гарантий качества (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки):
20. Расходы на эксплуатацию товаров (заполняется в случае, если в приложении 1 к части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" установлен критерий "расходы на эксплуатацию товаров". Указать срок эксплуатации товара для расчета участником размещения заказа расходов на эксплуатацию товара):
21. Расходы на техническое обслуживание товаров (заполняется в случае, если в приложении 1 к части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" установлен критерий "расходы на техническое обслуживание товаров". Указать срок технического обслуживания товаров для расчета участником размещения заказа расходов на техническое обслуживание товаров):
22. Авторские права (указать условия о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств поставщика по передаче товара):
23. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров (указывается по усмотрению заказчика для тех видов товаров, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования):
24. Иные требования к товарам по усмотрению заказчика:
25. Требования к поставляемым товарам могут быть обобщены путем составления таблицы (возможно добавление иных граф, исключение заданных граф):
№ Наименование Сроки Место Количество Требования соответствия
п/п товаров поставки поставки товаров ГОСТ, наличия санитарно-
(адрес) эпидемиологических
Ед. Кол-во экспертиз, заключений,
изм. регистрации в органах
исполнительной власти,
наличия удостоверений и
проч.
1
...
Если предметом конкурса является выполнение работ
(оказание услуг)
Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг)
(подготавливается по каждому лоту отдельно)
1. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) (вид, класс, объект):
2. Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) (указать меры объема, веса, штук, кв. м):
3. Место выполнения работ (оказания услуг) (указать конкретный адрес (адреса) или приложить перечень адресов):
4. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг) (указать конкретную календарную дату, к которой должно быть завершено выполнение работ (оказание услуг), или указать минимально приемлемую для заказчика дату завершения выполнения работ (оказания услуг), или указать период (периоды) выполнения работ (оказания услуг), или указать срок с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), в течение которого должны быть выполнены работы (с которого исполнитель должен приступить к оказанию услуг):
5. Цели использования результатов работ (услуг) (конкретизируются заказчиком):
6. Виды выполняемых работ (оказываемых услуг) (если закупается несколько однородных видов работ):
7. Условия выполнения работ (оказания услуг) (конкретизируются заказчиком):
8. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования (конкретизируются заказчиком):
9. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) (указываются обязательные требования ко всем работам (услугам) независимо от вида и этапа):
10. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг) (в табличной или иной форме или приложить ориентировочный график выполнения работ (оказания услуг):
11. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ (оказания услуг), методы производства работ (оказания услуг), методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком):
12. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг) (конкретизируются заказчиком):
13. Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг) (требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ (услуг):
14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг) (конкретизируются заказчиком):
15. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика (в случае необходимости) (конкретизируются заказчиком):
16. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ (услуг) объектах (конкретизируются заказчиком):
17. Требования по объему гарантий качества работ (услуг) (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности подрядчика (исполнителя) в гарантийный период):
18. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг) (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки):
19. Авторские права (указать условия о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств подрядчика (исполнителя) по выполнению работ (оказанию услуг):
20. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ (оказываемых услуг) (указывается по усмотрению заказчика для тех видов работ (услуг), в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования):
21. Иные требования к работам (услугам) и условиям их выполнения (оказания) по усмотрению заказчика:
22. Требования к выполняемым работам (оказываемым услугам) могут быть обобщены путем составления таблицы (возможно добавление иных граф, исключение заданных граф):
№ Наименование Сроки Место Количество Требования соответствия
п/п работ выполнения выполнения работ ГОСТ, наличия
(услуг) (оказания) (оказания) (услуг) санитарно-
(адрес) эпидемиологических
Ед. Кол- экспертиз, заключений,
изм. во регистрации в органах
исполнительной власти,
наличия удостоверений и
проч.
1
...
--------------------------------
<1> Указывается твердая цена. Не допускается определение цены в процентах, в форме переменной величины, по формуле или в иной форме.
<2> При необходимости указать иное. При освобождении от уплаты НДС требуется указать основание в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Приложение № 2
к распоряжению
Министерства экономики
Московской области
от 29 июля 2013 г. № 35-РМ
ТИПОВАЯ ФОРМА
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(должность)
___________ ______________________
(подпись) (фамилия и инициалы)
"____" __________________ 201__ г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № _____
на право заключения контракта (договора)
на ___________________________________________________________
(указать предмет контракта)
для нужд ________________________________ в 201__ году
(наименование заказчика)
Московская область
г. __________
201__ год
I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Размещение заказов для государственных нужд Московской области и нужд бюджетных учреждений Московской области - осуществляемые в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов, действия государственных и иных заказчиков Московской области, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Московской области и нужд бюджетных учреждений Московской области, в целях заключения с ними государственных контрактов, а также гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Уполномоченный орган - центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Московской области и нужд бюджетных учреждений Московской области.
Государственные заказчики и иные заказчики (далее - заказчики) - государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы управления государственными внебюджетными фондами, казенные учреждения и иные получатели средств бюджета Московской области, для нужд которых размещаются заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования, бюджетные учреждения, для нужд которых размещаются заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения.
В случаях когда в настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме указывается, что определенные действия/процедуры может проводить заказчик, уполномоченный орган, имеется в виду, что соответствующие действия/процедуры осуществляет либо заказчик, либо уполномоченный орган в зависимости от того, кто проводит соответствующий открытый аукцион в электронной форме, в соответствии с разграничением их полномочий, определенным нормативными правовыми актами Московской области.
Государственные нужды и нужды бюджетных учреждений (далее - нужды заказчиков) - обеспечиваемые за счет средств бюджета Московской области и внебюджетных источников финансирования потребности Московской области, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Московской области, государственных заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ, обеспечиваемые бюджетными учреждениями Московской области (независимо от источников финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах соответствующих бюджетных учреждений.
Участник размещения заказа - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, признанные участниками открытого аукциона в электронной форме (получившие аккредитацию на электронной торговой площадке).
Представитель участника размещения заказа - лицо, представляющее интересы участника размещения заказа в отношениях, связанных с проведением открытого аукциона в электронной форме, на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копии. Для целей настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме представителем участника размещения заказа является также единоличный исполнительный орган участника размещения заказа - юридического лица или единоличный исполнительный орган управляющей организации, которой участником открытого аукциона в электронной форме переданы полномочия единоличного исполнительного органа.
Специализированная организация - юридическое лицо, выбранное заказчиком или уполномоченным органом путем размещения заказа для нужд заказчиков и привлеченное заказчиком или уполномоченным органом на основе контракта или на основе гражданско-правового договора в случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона, для осуществления функций по размещению заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт, разработки документации об открытом аукционе в электронной форме, размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме и иных связанных с обеспечением проведения открытого аукциона в электронной форме функций. Специализированная организация осуществляет свои функции от имени заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у заказчика или уполномоченного органа.
Официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
Электронная площадка - сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
Аукционная комиссия - комиссия, созданная заказчиком, уполномоченным органом для проведения открытого аукциона в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В рамках настоящей документации под аукционной комиссией может также пониматься единая комиссия, созданная заказчиком, уполномоченным органом.
Аукцион в электронной форме - открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет в порядке, установленном главой 3.1 Федерального закона (далее - открытый аукцион). Открытый аукцион - торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта (общую цену запасных частей к технике, оборудованию, единицы услуги в случаях, предусмотренных действующим законодательством о размещении заказов и настоящей документацией об аукционе), а в случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля и аукцион проводится на продажу права заключить контракт, победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.
Документация об аукционе в электронной форме (далее - документация об аукционе) - документация, утвержденная заказчиком, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.
Заявка на участие в аукционе в электронной форме (далее - заявка на участие в аукционе, заявка) - направляемое в форме двух электронных документов оператору электронной площадки подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в аукционе в электронной форме на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об аукционе в электронной форме, поданное в срок, установленный документацией об аукционе в электронной форме. Заявка на участие в аукционе в электронной форме включает полный комплект документов, указанных в разделах 3.2, 3.3 настоящей документации об аукционе в электронной форме.
Контракт - государственный контракт или гражданско-правовой договор.
Предмет открытого аукциона в электронной форме - право на заключение контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.
Электронный документ - документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Федеральный закон - в контексте настоящей документации об аукционе - Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.2. Законодательное регулирование
1.2.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.
1.2.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством о размещении заказов, проведение открытого аукциона в электронной форме регулируется настоящей документацией об аукционе.
1.3. Заказчик, уполномоченный орган,
специализированная организация
1.3.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные соответственно в пунктах 8.1 и 8.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" настоящей документации об аукционе (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об аукционе, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в пунктах 8.5 и 8.9 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.
1.3.2. Специализированная организация, привлеченная заказчиком, уполномоченным органом и указанная в пункте 8.4 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", выполняет часть функций по организации и проведению открытого аукциона в электронной форме.
1.4. Предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды)
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
1.4.1. Предмет аукциона указан в пункте 8.5 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
1.4.2. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 8.9 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
1.4.3. Если иное не предусмотрено документацией об аукционе, поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
1.5. Начальная (максимальная) цена контракта
(начальная (максимальная) цена единицы товара, услуги
и (или) работы, начальная (максимальная) цена запасных
частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию)
1.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта, а также начальная (максимальная) цена единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков в случае, если настоящей документацией об аукционе предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа, указана(ы) в извещении о проведении аукциона в электронной форме и пункте 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
1.5.2. Начальная (максимальная) цена контракта; общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цена работ по замене указанных запасных частей, указывается в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, в пункте 8.10.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", в случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования заказчик, уполномоченный орган не могут определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию и необходимый объем таких услуг и (или) работ.
1.5.3. Начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении аукциона в электронной форме на право заключить контракт на оказание услуг связи, юридических услуг заказчик, уполномоченный орган не могут определить необходимый объем таких услуг, указывается в пункте 8.10.1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
1.6. Источник финансирования заказа и порядок оплаты
1.6.1. Финансирование контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, заключаемого по результатам данного открытого аукциона в электронной форме, будет производиться из источника, указанного в пункте 8.12 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
1.6.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги указан в пункте 8.13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
1.7. Требования к участникам размещения заказа
1.7.1. В открытом аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участник размещения заказа имеет право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копии.
1.7.2. В случае если проводится открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства в соответствии с указанием на это в пункте 8.5 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7.3. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 1.7.4, а также требованиям, установленным в пункте 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
1.7.4. Обязательные требования к участникам размещения заказа:
1.7.4.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (пункт 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"). В случае если законодательством предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом аукциона, участники размещения заказа должны обладать соответствующей лицензией (пункт 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"). В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона в электронной форме, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, участник размещения заказа должен обладать указанными в пункте 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документами, подтверждающими его соответствие такому требованию.
В случае если выполнение работ, являющихся предметом аукциона в электронной форме, относится к перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленному уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, документом, подтверждающим возможность их выполнения участником размещения заказа, может являться выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельство о допуске к данному виду (видам) работ.
Действие указанных в настоящем пункте документов должно распространяться на момент подачи участником размещения заказа заявки на участие в аукционе.
При этом в случае, если на момент заключения контракта действие указанных документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе, истечет, участник размещения заказа, с которым заключается контракт, обязан представить иной документ (например: вновь полученную лицензию/свидетельство о членстве в СРО), подтверждающий его соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона.
1.7.4.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
1.7.4.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
1.7.4.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
1.7.4.5. Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, - в случае установления данного требования заказчиком, уполномоченным органом.
1.7.4.6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа - в случае установления данного требования заказчиком, уполномоченным органом.
1.7.4.7. Выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится аукцион, в случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятьдесят миллионов рублей и более и в случае установления данного требования заказчиком, уполномоченным органом в пункте 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).
1.7.5. Правительство Российской Федерации вправе установить единые дополнительные требования, в том числе квалификационные требования, к участникам размещения заказов при размещении заказов на поставки, выполнение, оказание соответственно отдельных товаров, работ, услуг для федеральных нужд, а также нужд субъектов Российской Федерации или муниципальных нужд в целях исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых частично или полностью являются целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета или бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
В случае если такие требования к участникам размещения заказа будут установлены Правительством Российской Федерации, они указываются заказчиком, уполномоченным органом в пункте 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
1.7.6. При размещении заказов на поставки пищевых продуктов в учреждения и организации, указанные в части 4.3 статьи 10 Федерального закона, и (или) на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций заказчик, уполномоченный орган вправе установить также требование к участникам размещения такого заказа о наличии у них опыта исполнения соответственно двух контрактов на поставки одноименных товаров (поставки пищевых продуктов в указанные учреждения и организации) и (или) на оказание одноименных услуг (услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций), стоимость каждого из которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится открытый аукцион.
В случае если в соответствии с частями 2.3-2.5 статьи 11 Федерального закона такие требования к участникам размещения заказа установлены, они указываются заказчиком, уполномоченным органом в пункте 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
Участник размещения заказа подтверждает свой опыт (с учетом правопреемственности) исполнением двух контрактов (по выбору участника размещения такого заказа), в предмет которых включены соответственно поставки пищевых продуктов в указанные учреждения и организации и (или) оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций и по которым с участника размещения такого заказа, являющегося исполнителем по этим контрактам, не взыскивалась неустойка (штраф, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами (учитываются контракты, исполненные за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме).
1.8. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
к исполнению контракта
1.8.1. Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению контракта соисполнителей (субподрядчиков), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
1.9. Расходы на участие в аукционе
и при заключении контракта
1.9.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе в электронной форме и заключением контракта, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.10. Преимущества, предоставляемые при участии
в размещении заказа
1.10.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в пункте 8.15 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
1.10.2. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в пункте 8.15.1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", но не более пятнадцати процентов.
1.10.3. В случае установления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов в случаях, предусмотренных Федеральным законом, особого порядка предоставления преимуществ при участии в размещении заказов, сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ указываются в пункте 8.15.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
1.11. Аккредитация участников размещения заказа
на электронной площадке
1.11.1. Для обеспечения доступа к участию в открытых аукционах в электронной форме оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников размещения заказа.
1.11.2. Для получения аккредитации участник размещения заказа представляет оператору электронной площадки следующие документы и сведения:
1.11.2.1. Заявление участника размещения заказа о его аккредитации на электронной площадке.
1.11.2.2. Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 1.11.2.1, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
1.11.2.3. Копию учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
1.11.2.4. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника размещения заказа - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью такого участника размещения заказа и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица.
1.11.2.5. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа.
1.11.2.6. Заявление об открытии счета оператором электронной площадки для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, подписанное уполномоченным лицом.
1.11.2.7. Идентификационный номер налогоплательщика участника размещения заказа или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица).
1.11.2.8. Решение об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа - юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки. В случае если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени участника размещения заказа - юридического лица.
1.11.2.9. Адрес электронной почты участника размещения заказа для направления оператором электронной площадки уведомлений и иных сведений в соответствии с требованиями действующего законодательства.
1.11.2.10. Требовать наряду с документами и сведениями, указанными в пунктах 1.11.2.1-1.11.2.9 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", представления иных документов и сведений не допускается.
1.11.3. Аккредитация участника размещения заказа на электронной площадке осуществляется сроком на три года с момента направления оператором электронной площадки участнику размещения заказа уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника размещения заказа на электронной площадке.
1.11.4. В случае внесения изменений в документы и сведения, указанные в пунктах 1.11.2.1-1.11.2.9 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", замены или прекращения действия таких документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи) либо выдачи участником размещения заказа новых доверенностей на осуществление от имени участника размещения заказа действий по участию в открытых аукционах в электронной форме такой участник размещения заказа обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия таких документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.
1.11.5. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех аукционах, проводимых на такой электронной площадке. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в аукционе за три месяца до окончания срока аккредитации данного участника размещения заказа. За три месяца до окончания срока аккредитации участника размещения заказа оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику размещения заказа. При этом аккредитованный участник размещения заказа вправе пройти аккредитацию на новый срок в порядке, установленном настоящей статьей, не ранее чем за шесть месяцев до окончания срока аккредитации такого участника размещения заказа.
1.12. Условия допуска к участию в аукционе.
Отказ в допуске к участию в открытом аукционе
1.12.1. Для участия в аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, состоящую из двух частей.
1.12.2. Решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе осуществляется на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в порядке, указанном в пункте 5.1 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
1.12.3. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме возможен по следующим основаниям:
1.12.3.1. Непредоставление сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", или предоставление недостоверных сведений.
1.12.3.2. Несоответствие сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
1.12.4. Заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия отстраняет участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта в случае:
1.12.4.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа.
1.12.4.2. Установления факта проведения ликвидации в отношении участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
1.12.4.3. Установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
1.12.4.4. Установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
2.1. Содержание документации об аукционе
2.1.1. Документация об аукционе в электронной форме раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме.
2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе в электронной форме, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об открытом аукционе в электронной форме, опубликованные заказчиком в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
2.1.3. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru без взимания платы.
2.2. Разъяснение положений документации об аукционе
2.2.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются.
2.2.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более трех запросов о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.
2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного в пункте 2.2.2 запроса оператор электронной площадки направляет такой запрос заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация размещают разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает трех миллионов рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.2.4. Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе указаны в пункте 8.16 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
2.2.5. Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.
2.3. Внесение изменений в извещение о проведении
аукциона и документацию об аукционе
2.3.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона в электронной форме не допускается.
2.3.2. В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация размещают указанные изменения на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает трех миллионов рублей, не менее чем семь дней.
2.3.3. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. Изменение предмета аукциона не допускается.
2.3.4. В течение одного дня со дня принятия решения, указанного в пункте 2.3.3 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает трех миллионов рублей, не менее чем семь дней.
2.3.5. Участники размещения заказа самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и в документацию об аукционе, размещенные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
2.3.6. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.
2.4. Отказ от проведения аукциона
2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает трех миллионов рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2.4.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещают извещение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте.
2.4.3. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.
2.4.4. В случае отказа заказчика, уполномоченного органа от проведения аукциона в электронной форме с нарушением сроков, указанных в пункте 2.4.1 настоящей документации об аукционе, заказчик, уполномоченный орган несут ответственность в соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
3.1. Язык документов, входящих в состав заявки
на участие в аукционе
3.1.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются участники размещения заказов и оператор электронной площадки, заказчик, уполномоченный орган, а также специализированная организация, должны быть составлены на русском языке.
3.1.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе расценивается аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе.
3.1.3. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
3.2. Требования к содержанию документов, входящих
в состав первой части заявки на участие в аукционе
3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
3.2.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:
3.2.2.1. При размещении заказа на поставку товаров в случае, если в документации об открытом аукционе:
3.2.2.1.1. Содержится указание на товарный знак, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак, - согласие участника размещения заказа на поставку товаров в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, либо указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого к поставке товара и конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным заказчиком в графах "Требуемый параметр" и "Требуемое значение" формы 2 "СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА" документации об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме.
3.2.2.1.2. Не содержится указание на товарный знак, - конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным заказчиком в графах "Требуемый параметр" и "Требуемое значение" формы 2 "СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА" документации об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого к поставке товара.
3.2.2.2. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.
3.2.2.3. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения (оказания) которых используется товар, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме:
3.2.2.3.1. Содержится указание на товарный знак используемого товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак, - согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, либо согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", и указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого к использованию товара и конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным заказчиком в графах "Требуемый параметр" и "Требуемое значение" формы 2 "СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА" документации об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме.
3.2.2.3.2. Не содержится указание на товарный знак используемого товара, - согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным заказчиком в графах "Требуемый параметр" и "Требуемое значение" формы 2 "СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА" документации об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого к использованию товара.
3.2.2.4. Согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", в случае отсутствия в документации об аукционе формы 2 "СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА".
3.3. Требования к содержанию документов, входящих
в состав второй части заявки на участие в аукционе
3.3.1. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица).
3.3.2. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, если такие требования предусмотрены пунктом 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и требование о предоставлении таких документов с перечислением требуемых к представлению документов установлено заказчиком в подпункте 2.2 пункта 8.21 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
Предоставление документов, не поименованных заказчиком в подпункте 2.2 пункта 8.21 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", не требуется.
3.3.2.1. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с частью 2.2 статьи 11 Федерального закона, в случае, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации.
3.3.3. Копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено пунктом 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
3.3.4. Копии разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копию акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, в случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятьдесят миллионов рублей и более, заказчиком, уполномоченным органом в пункте 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" установлено требование выполнения участниками размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится открытый аукцион в электронной форме (при этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).
3.3.5. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, если требование о представлении таких документов с перечислением требуемых к представлению документов установлено заказчиком в подпункте 2.5 пункта 8.21 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
Заказчик не вправе устанавливать требование о представлении указанных в настоящем пункте документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.
Предоставление документов, не поименованных заказчиком в подпункте 2.5 пункта 8.21 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", не требуется.
3.3.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случаях, если:
3.3.6.1. Начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
3.3.6.2. Единственный участник (акционер) общества одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества.
3.3.7. Сведения об исполненных участником размещения заказа контрактах, номера записей исполненных контрактов из реестра контрактов, копии исполненных контрактов, копии актов приемки поставленных товаров, оказанных услуг по таким контрактам при условии, что в пункте 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" установлено требование об исполнении участниками размещения заказа за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, не менее двух контрактов, в предмет которых включены соответственно поставки пищевых продуктов в учреждения и организации, указанные в части 4.3 статьи 10 Федерального закона, и (или) оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций, стоимость каждого из которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится аукцион, и по которым с участника размещения такого заказа, являющегося исполнителем по этим контрактам, не взыскивалась неустойка (штраф, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, и требование о представлении таких документов установлено заказчиком в подпункте 2.7 пункта 8.21 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
3.3.8. Непредставление необходимых документов, указанных в пунктах 3.3 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и 8.21 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", в составе заявки на участие в аукционе является основанием для признания такой заявки не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.
3.4. Требования к описанию поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг
3.4.1. Описание предлагаемого к поставке товара в случае, если он является предметом аукциона или используется при выполнении работ (оказании услуг), его функциональных характеристик (потребительских свойств) и качественных и иных характеристик осуществляется участниками размещения заказа в соответствии с положениями пунктов 3.2.2.1.1, 3.2.2.1.2, 3.2.2.3.1, 3.2.2.3.2 и 3.2.2.4 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" настоящей документации об аукционе в электронной форме.
Представление требуемых сведений о товаре участнику размещения заказа рекомендуется осуществлять в соответствии с формой 2 "СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА".
3.4.2. В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции заказчик вправе в пункте 8.6 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" поместить изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении и в пункте 8.9.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" установить требование о соответствии поставляемых товаров изображению, помещенному в пункте 8.6 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
3.4.3. В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции при условии установления в пункте 8.9.3 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" требования о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, заказчик, уполномоченный орган или специализированная организация к документации об аукционе прикладывают такой образец или макет. В этом случае образец или макет товара является неотъемлемой частью документации об аукционе.
В случае если образец или макет не может быть приложен к документации об аукционе, заказчик, уполномоченный орган или специализированная организация в пункте 8.6 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" помещают изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении и в соответствии с датами, временем, графиком, указанными в пункте 8.17 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", организуют проведение осмотра участниками размещения заказа указанного образца или макета товара. При этом в случае, если иное не предусмотрено настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, поставляемый товар должен быть новым товаром.
3.4.4. Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки. В случае если в документации об аукционе содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в документации об аукционе также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). При указании в документации об аукционе на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона.
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе
4.1.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.
4.1.2. Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об аукционе.
4.1.3. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанных в пункте 8.18 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
4.1.4. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться открытый аукцион в электронной форме (адрес электронной площадки, указанный в извещении о проведении аукциона).
4.1.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки (пункты 3.2, 3.3 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ").
4.1.6. Поступление указанной в пункте 4.1.5 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.
4.1.7. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных главой 3.1 Федерального закона.
4.1.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
4.1.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:
4.1.9.1. Представления заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 41.2 Федерального закона.
4.1.9.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом.
4.1.9.3. Подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в электронной форме при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
4.1.9.4. Получения заявки на участие в аукционе в электронной форме после дня и времени окончания срока подачи заявок, указанных в пункте 8.18 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
4.1.9.5. Получения заявки на участие в аукционе от участника размещения заказа с нарушением положений пункта 1.11.5 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
4.1.10. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в соответствии с пунктом 4.1.9 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений Федерального закона, которые были нарушены.
4.1.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с пунктом 4.1.6 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.
4.2. Запрет изменения заявок на участие в аукционе
4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.
4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе
4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в пункте 8.18 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
4.3.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки, указанного в пункте 4.3.1, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.
4.4. Обеспечение заявок на участие в аукционе
4.4.1. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе указан в пункте 8.22 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
4.4.2. Денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, указанном в пункте 8.22 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", блокируются на счете участника размещения заказа в порядке, указанном в пункте 4.1.8 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
4.4.3. Прекращение осуществленного в соответствии с пунктом 4.1.8 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" блокирования денежных средств осуществляется оператором электронной площадки в порядке, установленном главой 3.1 Федерального закона.
4.4.4. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике размещения заказа в реестр недобросовестных поставщиков оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме такого участника аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном электронной площадкой.
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА
5.1. Рассмотрение первых частей заявок
на участие в аукционе
5.1.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, указанным в пункте 8.18 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган предусмотренную пунктом 3.2 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" первую часть заявки на участие в аукционе каждого участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе.
5.1.2. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
5.1.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе указана в пункте 8.19 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
5.1.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.
5.1.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.2 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
5.1.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в указанный в пункте 5.1.5 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на электронной площадке.
5.1.7. Указанный в пункте 5.1.5 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией оператору электронной площадки.
5.1.8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в пункте 5.1.5 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола в соответствии с пунктом 5.1.6 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.
5.1.9. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 3.3 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.1.6 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" протокола. При этом требования об обязанности оператора электронной площадки обеспечить до подведения итогов аукциона конфиденциальность сведений об участнике размещения заказа при направлении заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию документов и сведений в форме электронных документов, полученных от участника размещения заказа, предусмотренные Федеральным законом, не применяются. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в аукционе аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном пунктом 5.3 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", соответствие такого участника размещения заказа требованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация направляют оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.3-6.1.8, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.17-6.1.19 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
5.2. Порядок проведения аукциона
5.2.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
5.2.2. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в пункте 8.20 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
5.2.3. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.16 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в пункте 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", в порядке, установленном пунктом 5.2 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
5.2.4. В случае если в пункте 8.10.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в пункте 8.10.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", в порядке, установленном пунктом 5.2 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", за исключением случая, установленного пунктом 5.2.16 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
5.2.5. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.
5.2.6. При проведении аукциона в электронной форме участники размещения заказа подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
5.2.7. При проведении аукциона в электронной форме любой участник размещения заказа также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.8 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
5.2.8. При проведении аукциона участники размещения заказа подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:
5.2.8.1. Участник размещения заказа не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником размещения заказа ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю.
5.2.8.2. Участник размещения заказа не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона".
5.2.8.3. Участник размещения заказа не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником размещения заказа.
5.2.9. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников размещения заказа о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически при помощи программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе.
5.2.10. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.9 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе, независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.8.1 и 5.2.8.3 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
5.2.11. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках размещения заказа.
5.2.12. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.2.7 и 5.2.8 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
5.2.13. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.2.12 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", не допускается.
5.2.14. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.
5.2.15. В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.4 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" аукциона участником размещения заказа, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.16 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
5.2.16. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений пункта 5.2 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" с учетом следующих особенностей настоящего пункта:
5.2.16.1. Открытый аукцион в электронной форме в соответствии с пунктом 5.2.16 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" проводится до цены контракта не более чем сто миллионов рублей.
5.2.16.2. В случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 5.2.16 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше, чем максимальная сумма сделки для такого участника размещения заказа, указанная в решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа, которое содержится в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке.
5.2.16.3. В случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт до значения, превышающего соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта, установленный в документации об открытом аукционе в электронной форме, считается установленным от значения цены контракта, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с пунктом 5.2.16 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
5.2.17. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками открытого аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.16 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками размещения заказа, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.
5.2.18. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.17 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", оператор электронной площадки обязан направить заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками размещения заказа, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.17 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками размещения заказа, а также документы, актуальные на дату окончания срока подачи заявок, предусмотренные пунктами 1.11.2.2, 1.11.2.3, 1.11.2.5, 1.11.2.7, 1.11.2.8 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам размещения заказа.
5.2.19. В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников размещения заказа не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.6 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию, а также размещает его на электронной площадке. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.
5.2.20. Любой участник размещения заказа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.17 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику размещения заказа соответствующие разъяснения.
5.2.21. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников размещения заказа к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных пунктом 5.2 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", независимо от времени окончания открытого аукциона.
5.2.22. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, который не принял участие в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.
5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие
в аукционе, определение победителя аукциона
5.3.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.18 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", на соответствие их требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.
5.3.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5.3 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.
5.3.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с пунктом 5.2.18 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе. В случае если в аукционе принимали участие менее десяти участников размещения заказа и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют требованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками размещения заказа, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником размещения заказа, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.16 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 5.2.17 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
5.3.4. В случае если в соответствии с пунктом 5.3.3 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации оператор электронной площадки обязан направить заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.17 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.
5.3.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать шести дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае если начальная (максимальная) цена контракта не превышает трех миллионов рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.
5.3.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, в случае:
5.3.6.1. Непредставления документов, определенных пунктом 3.3.3 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и пунктом 8.20 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1.11.2.2, 1.11.2.3, 1.11.2.5, 1.11.2.7, 1.11.2.8 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа.
5.3.6.2. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1.11.2.2, 1.11.2.3, 1.11.2.5, 1.11.2.7, 1.11.2.8 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", актуальных на дату окончания срока подачи заявок, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании того, что документы, предусмотренные пунктом 1.11.2.2 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" Федерального закона, получены более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
5.3.6.3. Несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 8.13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
5.3.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.3.6 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", не допускается.
5.3.8. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками размещения заказа, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на электронной площадке.
5.3.9. Участник размещения заказа, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям настоящей документации об аукционе, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.16 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник размещения заказа, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям настоящей документации об аукционе.
5.3.10. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктах 5.3.8 и 5.3.11 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", оператор электронной площадки направляет участникам размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.
5.3.11. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям настоящей документации об аукционе всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации об аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
5.3.12. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктах 5.3.8 и 5.3.11 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.3.14 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
5.3.13. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.
5.3.14. В случае если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным пунктами 5.3.6.1-5.3.6.2 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.
5.3.15. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация направляют оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к настоящей документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.11 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.3-6.1.8, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.17-6.1.19 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником размещения заказа при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения контракта.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
6.1. Порядок заключения контракта
6.1.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных пунктом 6.1 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", с иным участником размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого в соответствии с пунктом 5.3 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" признана соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.
6.1.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.8 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником размещения заказа, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект контракта, прилагаемого к настоящей документации об аукционе.
6.1.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику размещения заказа, с которым заключается контракт.
6.1.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник размещения заказа, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, либо предусмотренные пунктом 6.1.4.1 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" разногласия.
6.1.4.1. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий к проекту контракта, направленному в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет указанные разногласия, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в разногласиях положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме данного участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения разногласий оператор электронной площадки направляет такие разногласия заказчику, уполномоченному органу.
6.1.4.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, рассматривает данные разногласия и без подписи заказчика либо направляет доработанный проект контракта оператору электронной площадки, либо повторно направляет оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа полностью или частично учесть разногласия участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.
6.1.4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 6.1.4.2 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.
6.1.4.4. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 6.1.4.2 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, либо предусмотренные пунктом 6.1.4.1 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" разногласия. В течение одного часа с момента получения разногласий оператор электронной площадки направляет такие разногласия заказчику, уполномоченному органу.
6.1.4.5. В случае направления в соответствии с пунктом 6.1.4.4 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" оператором электронной площадки разногласий в течение трех дней со дня получения таких разногласий заказчик, уполномоченный орган рассматривает данные разногласия в порядке, предусмотренном пунктом 6.1.4.2 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа полностью или частично учесть разногласия участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направил разногласия, предусмотренные пунктом 6.1.4.4 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", не позднее тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.8 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
6.1.4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 6.1.4.2 и 6.1.4.4 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта.
6.1.5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанного электронной цифровой подписью указанного лица документа об обеспечении исполнения контракта, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.8 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.
6.1.6. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком, уполномоченным органом в пункте 8.23 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, с которым заключается контракт, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, за исключением случая, установленного частью 6.1.6.1 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
6.1.6.1. В случае, предусмотренном решением о создании уполномоченного органа, направление оператору электронной площадки контракта в соответствии с пунктом 6.1.12 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" может осуществляться уполномоченным органом путем направления подписанной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа, электронной копии контракта, подписанного заказчиком. В этом случае контракт считается заключенным надлежащим образом.
6.1.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный контракт участнику размещения заказа, с которым заключается контракт.
6.1.8. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику размещения заказа, с которым заключается контракт, контракта в соответствии с пунктом 6.1.7 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
6.1.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.
6.1.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в настоящей документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.
6.1.11. Участник размещения заказа, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если такой участник размещения заказа в срок, предусмотренный частями 6.1.4, 6.1.4.4 и 6.1.4.6 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", не направил оператору электронной площадки проект контракта или разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, или не направил проект контракта по истечении тринадцати дней в случае, предусмотренном частью 6.1.4.4 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком, уполномоченным органом в пункте 8.23 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" было установлено требование обеспечения исполнения контракта.
6.1.12. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19 Федерального закона оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета указанного участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.
6.1.13. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником размещения заказа, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем аукциона условий.
6.1.14. В случае если участник размещения заказа, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принуждении указанного участника размещения заказа заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником размещения заказа, который предложил такую же, как и указанный участник размещения заказа, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником размещения заказа условий. В случае если все участники размещения заказа, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя аукциона или иного участника размещения заказа, с которым заключается контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании аукциона несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального закона.
6.1.15. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается контракт, от заключения контракта, являются:
6.1.15.1. Участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона.
6.1.15.2. Иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 5.3.13 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта контракта в соответствии с пунктом 6.1.3 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
6.1.16. В случае если от подписания контракта уклонились все пять участников открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов открытого аукциона, заказчик, уполномоченный орган повторно осуществляют действия, предусмотренные пунктом 5.3 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
6.1.17. В течение одного рабочего дня со дня заключения контракта оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в настоящем аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, с которым заключен контракт, денежные средства в качестве платы за участие в настоящем аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.
6.1.18. В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено настоящей документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
6.1.19. В случае если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после представления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об открытом аукционе в электронной форме.
6.2. Обеспечение исполнения контракта
6.2.1. Если в соответствии с пунктом 8.23 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
6.2.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
6.2.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.
6.2.4. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в пункте 8.23.3 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
6.2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе определить обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены, а в случае поставок новых машин и оборудования, начальная (максимальная) цена контракта на поставки которых составляет пятьдесят миллионов рублей и более, поставок медицинского оборудования обязаны определить такие обязательства (в том числе обязательства о предоставлении вместе с новыми машинами и оборудованием гарантий производителя и поставщика на товар) и обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии поставщика на товар в размере от двух до десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.
6.2.5. Если победителем аукциона в электронной форме или участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
6.2.6. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии:
6.2.6.1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
6.2.6.2. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.23.3 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
6.2.6.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения контракта.
6.2.6.4. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по контракту и оканчиваться не ранее его завершения.
6.2.6.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
6.2.7. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:
6.2.7.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны быть перечислены в размере, указанном в пункте 8.23.3 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", и на счет, реквизиты которого указаны в пункте 8.24 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
6.2.7.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты) либо копией такого платежного поручения (квитанции) с выпиской банка о списании денежных средств с расчетного счета участника размещения заказа, с которым заключается контракт.
6.2.7.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 8.24 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", до заключения контракта.
6.2.7.4. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в контракте со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.
6.2.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в пункте 6.2 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
6.3. Права и обязанности победителя аукциона
6.3.1. В случае если в пункте 8.15.1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в пункте 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
6.3.2. В случае если в пункте 8.15.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" предусмотрены иные преимущества для участников, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов в случаях, предусмотренных Федеральным законом, контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в пункте 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
6.3.3. В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено настоящей документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
6.3.4. Участник аукциона, которому оператор электронной площадки направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта в случаях, предусмотренных частью 22 статьи 41.8, частью 11 статьи 41.9 и частью 15 статьи 41.11 Федерального закона.
6.4. Права и обязанности заказчика
6.4.1. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
6.4.2. В случае если это предусмотрено в пункте 8.25.1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", заказчик по согласованию с исполнителем (подрядчиком) в ходе исполнения контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, на выполнение аварийно-спасательных работ, реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских и аудиторских услуг вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем таких работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах, на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными контрактом. В случае если это предусмотрено пунктом 8.25.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.
6.4.3. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг, указанных в пункте 6.4.2, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
6.4.4. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта, если такое право заказчика предусмотрено в пункте 8.25.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации об аукционе. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в пункте 8.9 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
7.1. Обжалование результатов размещения заказа
7.1.1. Действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии, оператора электронной площадки могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участников размещения заказа.
III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
В части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
При возникновении противоречия между положениями части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" применяются положения части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№ Ссылка на Наименование Информация
пункта разделы,
подразделы,
пункты и
подпункты
части "ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ"
1 2 3 4
8.1. 1.3.1, 1.4.2 Наименование заказчика, Наименование ___________________
контактная информация Адрес (место)
нахождения заказчика ___________
Почтовый адрес _________________
Номер контактного телефона _____,
факс ___________________________
Адрес электронной почты ________
Контактное лицо ________________
8.1.1. Наименование проектной Наименование ___________________
организации или Место нахождения _______________
организации, ________________________________
осуществляющей функции Почтовый адрес _________________
контроля и надзора на ________________________________
период проектирования и Номер контактного телефона _____,
строительства объектов факс ___________________________
(контактная информация) Адрес электронной почты ________
Контактное лицо ________________
8.2. 1.3.1, 1.4.2 Наименование Наименование ___________________
уполномоченного органа, Адрес (место)
контактная информация нахождения заказчика ___________
Почтовый адрес _________________
Номер контактного телефона _____,
факс ___________________________
Адрес электронной почты ________
Контактное лицо ________________
8.3. 1.11.1, Оператор электронной Наименование ___________________
1.11.5, 2.2.3, площадки ________________________________
2.4.3, 4.1.4, Адрес электронной площадки в сети
4.1.8-4.1.11, Интернет: ________________________
4.3.2, 4.4.4,
5.1.1, 5.1.7,
5.1.8, 5.2.2,
5.2.11,
5.2.12,
5.2.17-5.2.22,
5.3.10, 6.1.3,
6.1.5, 6.1.7
8.4. 1.3.2, 2.2.3, Специализированная Наименование ___________________
2.3.2, 2.4.2, организация (контактная Место нахождения _______________
5.1.8, 5.3.15 информация) Почтовый адрес _________________
Номер контактного телефона ______,
факс ___________________________
Адрес электронной почты ________
Контактное лицо ________________
8.5. 1.4.1, 1.7.2 Наименование, вид и Открытый аукцион в электронной
предмет аукциона в форме на право заключения
электронной форме контракта на ___________________.
*Если открытый аукцион в
электронной форме проводится
исключительно среди субъектов
малого предпринимательства,
формулировка наименования должна
содержать указание на ограниченный
состав участников размещения
заказа и условия размещения заказа
8.6. 3.4 Изображение товара, на Изображение товара, на поставку
поставку которого которого размещается заказ: в
размещается заказ соответствии с формой 2
документации об открытом аукционе
в электронной форме.
*Приводится изображение товара в
трехмерном измерении в случае,
если установлено требование о
соответствии поставляемого товара,
на поставку которого размещается
заказ, в трехмерном измерении
8.7. Размещение заказа у Размещается/Не размещается
субъектов малого (выбрать нужное)
предпринимательства
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункты 1.1.2,
2.1.4 в части "Общие условия проведения аукциона в электронной форме" отсутствуют.
------------------------------------------------------------------
8.8. 1.1.2, 2.1.4, Официальный сайт, на Официальный сайт Российской
2.2.3, 2.3.2, котором размещена Федерации для размещения
2.3.4, 2.4.2 документация об аукционе информации о размещении заказов:
в электронной форме www.zakupki.gov.ru
8.9. Предмет контракта:
8.9.1. 1.3.1 Наименование Открытый аукцион в электронной
поставляемых товаров, форме на право на заключение
выполняемых работ, контракта на ___________________.
оказываемых услуг, Количество поставляемого товара,
количество поставляемого выполняемых работ, оказываемых
товара (в соответствии с услуг: в соответствии с формой 2
формой 2), объем документации об открытом аукционе
выполняемых работ, в электронной форме.
оказываемых услуг, Объем выполняемых работ,
место, условия и сроки оказываемых услуг: в соответствии
(периоды) поставок с формой 2 документации об
товара, выполнения открытом аукционе в электронной
работ, оказания услуг форме.
<1> Место, условия и сроки (периоды)
поставок товара, выполнения работ,
оказания услуг: в соответствии с
формой 2 документации об открытом
аукционе в электронной форме
8.9.2. 3.4.2 Соответствие
поставляемого товара
изображению товара,
приведенному в п. 8.5
части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" в
трехмерном измерении
8.9.3. 3.4.3 Соответствие
поставляемого товара
образцу или макету
товара, на поставку
которого размещается
заказ, являющемуся
приложением к настоящей
документации об аукционе
в электронной форме
(приложение
предоставляется
участнику размещения
заказа)
8.9.4. Требования к сроку и
(или) объему
предоставления гарантий
качества товара, работ,
услуг, к обслуживанию
товара, к расходам на
эксплуатацию товара
8.10. 1.5, 5.2.3, Начальная (максимальная) _______ рублей ____ копеек (_____)
6.3.3 цена контракта <2>, Цена контракта указана с учетом
порядок формирования всех расходов, связанных с
цены контракта поставкой товара, выполнением
работ, оказанием услуг, и всех
расходов на перевозку,
страхование, в том числе уплату
налогов, пошлин, сборов, расходов
по оплате стоимости сторонних
организаций и третьих лиц и других
обязательных платежей, которые
необходимо выплатить при
исполнении контракта
(при необходимости указать иное)
8.10.1. 1.5 Начальная (максимальная) Не установлена/(установлена)
цена единицы услуг (выбрать нужное)
связи, юридических _______ рублей ___ копеек (______)
услуг, порядок Начальная (максимальная) цена
формирования цены единицы услуги включает в себя
расходы, связанные с поставкой
товара, выполнением работ,
оказанием услуг, и все расходы на
перевозку, страхование, в том
числе уплату налогов, пошлин,
сборов, расходов по оплате
стоимости сторонних организаций и
третьих лиц и других обязательных
платежей, которые необходимо
выплатить при исполнении контракта
_________________________________
(при необходимости указать иное)
8.10.2. 1.5.2, 5.2.4 Общая начальная Не установлена/(установлена)
(максимальная) цена (выбрать нужное)
запасных частей к ________ рублей ___ копеек (_____)
технике, оборудованию, Общая (начальная) максимальная
порядок формирования цена запасных частей к технике,
цены. оборудованию включает в себя
Перечень таких запасных расходы, связанные с поставкой
частей. товара, выполнением работ,
оказанием услуг, и всех расходы на
Начальная (максимальная) перевозку, страхование, в том
цена каждой запасной числе уплату налогов, пошлин,
части, порядок сборов, расходов по оплате
формирования цены. стоимости сторонних организаций и
третьих лиц и других обязательных
Начальная (максимальная) платежей, которые необходимо
цена единицы услуги и выплатить при исполнении контракта
(или) работы по _________________________________.
техническому (при необходимости указать иное)
обслуживанию и (или)
ремонту техники, Начальная (максимальная) цена
оборудования, в том единицы услуги и (или) работы по
числе по замене техническому обслуживанию и (или)
указанных запасных ремонту техники, оборудования, в
частей, порядок том числе по замене указанных
формирования цены запасных частей, включает в себя
расходы, связанные с поставкой
товара, выполнением работ,
оказанием услуг, и все расходы на
перевозку, страхование, в том
числе уплату налогов, пошлин,
сборов, расходов по оплате
стоимости сторонних организаций и
третьих лиц и других обязательных
платежей, которые необходимо
выплатить при исполнении контракта
________________________________
(при необходимости указать иное)
8.11. 5.2.5-5.2.7, Величина понижения От 0,5 процента до пяти процентов
5.2.8.2, начальной цены контракта начальной (максимальной) цены
5.2.10, 5.2.16 в процентах и в денежном контракта
выражении ("шаг
аукциона")
8.12. 1.6.1 Источник финансирования Источник финансирования:
заказа, код(ы) ОКДП __________________________________
Код ОКДП: ________________________
8.13. 1.6.2 Форма, сроки и порядок ______________________
оплаты поставляемых Форма: наличный или безналичный
товаров, выполняемых расчет.
работ, оказываемых услуг (выбрать нужное)
Срок и порядок оплаты указываются
в соответствии с проектом
контракта
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
------------------------------------------------------------------
8.14. 1.7, 3.3.2.1 Требования к участникам 8.13.1. Соответствие участников
размещения заказа, размещения заказа требованиям,
установленные устанавливаемым в соответствии с
Федеральным законом, а законодательством Российской
также заказчиком, Федерации к лицам, осуществляющим
уполномоченным органом поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся
предметом торгов, а именно <3>:
8.13.2. Обладание участниками
размещения заказа исключительными
правами на объекты
интеллектуальной собственности,
если в связи с исполнением
контракта заказчик приобретает
права на объекты интеллектуальной
собственности, за исключением
случаев размещения заказа на
создание произведения литературы
или искусства (за исключением
программ для ЭВМ, баз данных),
исполнения, на финансирование
проката или показа национального
фильма.
8.13.3. Непроведение ликвидации
участника размещения заказа -
юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о
признании участника размещения
заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии
конкурсного производства.
8.13.4. Неприостановление
деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях,
на день подачи заявки на участие в
открытом аукционе в электронной
форме.
8.13.5. Отсутствие у участника
размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный
период. Участник размещения заказа
считается соответствующим
установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в
соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в открытом
аукционе не принято.
8.13.6. Выполнение участниками
размещения заказа за последние
пять лет, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе в электронной
форме, работ по строительству,
реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального
строительства, относящихся к той
же группе, подгруппе или одной из
нескольких групп, подгрупп работ,
на выполнение которых размещается
заказ, в соответствии с
номенклатурой товаров, работ,
услуг для нужд заказчиков,
утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим нормативное
правовое регулирование в сфере
размещения заказов, стоимость
которых составляет не менее чем
двадцать процентов начальной
(максимальной) цены контракта, на
право заключить который проводится
аукцион в электронной форме. При
этом учитывается стоимость всех
выполненных участником размещения
заказа (с учетом
правопреемственности) работ по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту одного из
объектов капитального
строительства (по выбору участника
размещения заказа) <4>.
8.13.7. Отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков
сведений об участниках размещения
заказа.
8.13.8. Дополнительные требования
(в том числе квалификационные),
установленные Правительством
Российской Федерации при
размещении заказов на поставки,
выполнение, оказание
соответственно отдельных товаров,
работ, услуг для нужд Московской
области в целях исполнения
расходных обязательств города
Москвы, источником финансового
обеспечения которых частично или
полностью являются целевые
межбюджетные трансферты,
предоставляемые из федерального
бюджета или бюджетов
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации (если
такие требования Правительством
Российской Федерации установлены).
8.13.9. Исполнение участниками
размещения заказа за последние три
года, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе в
электронной форме, не менее двух
контрактов, в предмет которых
включены соответственно поставки
пищевых продуктов в учреждения и
организации, указанные в части 4.3
статьи 10 Федерального закона, и
(или) оказание услуг общественного
питания для указанных учреждений и
организаций, стоимость каждого из
которых составляет не менее чем
двадцать процентов начальной
(максимальной) цены контракта, на
право заключить который проводится
открытый аукцион, и по которым с
участника размещения такого
заказа, являющегося исполнителем
по этим контрактам, не
взыскивалась неустойка (штраф,
пени) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных
этими контрактами <4.1>
8.15. 1.10 Преимущества, предоставляемые при участии в аукционе
8.15.1. 1.10.1, 6.3.1 Преимущества, Предоставляются/не
предоставляемые при предоставляются.
участии в размещении (выбрать нужное)
заказа учреждений и Размер ______% от цены контракта:
предприятий уголовно-
исполнительной системы и
организаций инвалидов.
Процент предоставляемых
преимуществ
8.15.2. 1.10.2, 6.3.2 Преимущества, Предоставляются/не
предоставляемые при предоставляются.
участии в аукционе (выбрать нужное)
участников размещения Размер ______% от цены контракта:
заказа, устанавливаемые
федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим
нормативное правовое
регулирование в сфере
размещения заказов в
случаях, предусмотренных
Федеральным законом
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 1.1.3 в
части "Общие условия проведения аукциона в электронной форме" отсутствует.
------------------------------------------------------------------
8.16. 1.1.3, 2.2 Даты начала и окончания Дата начала предоставления
срока предоставления разъяснений положений документации
участникам размещения об аукционе в электронной форме:
заказа разъяснений "___" ________ 20__ года.
положений документации
об аукционе в Дата окончания предоставления
электронной форме разъяснений положений документации
об аукционе в электронной форме:
"___" ________ 20__ года
8.17. 3.4.3 Дата, время, график Установлены/не установлены.
проведения осмотра (выбрать нужное)
участниками размещения Дата начала проведения осмотра
заказа образца, макета участниками размещения заказа:
товара, на поставку "___" ________ 20__ года.
которого размещается Время проведения осмотра: График
заказ осмотра участниками размещения
заказа образца, макета, на
поставку которого размещается
заказ
______________________
Адрес проведения осмотра:
______________________
8.18. 4.1.3, Дата и время окончания "__" _______ 20__ года в ___ ч.
4.1.9.4, срока подачи заявок на ___ мин. (время московское)
4.3.1, 5.1.1 участие в аукционе в
электронной форме
8.19. 5.1.3 Дата окончания срока "___" ________ 20__ года
рассмотрения заявок на
участие в аукционе в
электронной форме
8.20. 5.2.2 Дата проведения аукциона "___" ________ 20__ года
в электронной форме Время начала проведения открытого
аукциона в электронной форме
устанавливается оператором
электронной площадки
8.21. 3.2, 3.3, Документы, входящие в Заявка на участие в аукционе в
3.4.1, 4.3.1 состав заявки на участие электронной форме состоит из двух
в аукционе в электронной частей.
форме 1. Первая часть заявки на участие
в открытом аукционе в электронной
форме должна содержать указанные в
одном из следующих подпунктов
сведения:
1.1. При размещении заказа на
поставку товаров в случае, если в
документации об открытом аукционе:
1.1.1. Содержится указание на
товарный знак, а также требование
о необходимости указания в заявке
на участие в открытом аукционе в
электронной форме на товарный
знак:
- согласие участника размещения
заказа на поставку товаров в
случае, если участник размещения
заказа предлагает для поставки
товар, указание на товарный знак
которого содержится в документации
об открытом аукционе, либо
указание на товарный знак (его
словесное обозначение)
предлагаемого к поставке товара и
конкретные показатели товара,
соответствующие значениям
эквивалентности, установленным
заказчиком в графах "Требуемый
параметр" и "Требуемое значение"
формы 2 "СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА,
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ" части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА"
документации об открытом аукционе
в электронной форме, если участник
размещения заказа предлагает для
поставки товар, который является
эквивалентным товару, указанному в
документации об открытом аукционе
в электронной форме.
1.1.2. Не содержится указание на
товарный знак, - конкретные
показатели, соответствующие
значениям, установленным
заказчиком в графах "Требуемый
параметр" и "Требуемое значение"
формы 2 "СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА,
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ" части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА"
документации об открытом аукционе
в электронной форме, и товарный
знак (его словесное обозначение)
(при его наличии) предлагаемого к
поставке товара.
1.2. При размещении заказа на
выполнение работ, оказание услуг:
- согласие участника размещения
заказа на выполнение работ,
оказание услуг на условиях,
предусмотренных документацией об
открытом аукционе в электронной
форме.
1.3. При размещении заказа на
выполнение работ, оказание услуг,
для выполнения (оказания) которых
используется товар, в случае, если
в документации об открытом
аукционе в электронной форме:
1.3.1. Содержится указание на
товарный знак используемого
товара, а также требование о
необходимости указания в заявке на
участие в открытом аукционе в
электронной форме на товарный
знак:
- согласие, предусмотренное
пунктом 1.2, в том числе
означающее согласие на
использование товара, указание на
товарный знак которого содержится
в документации об открытом
аукционе, либо согласие,
предусмотренное пунктом 1.2, и
указание на товарный знак (его
словесное обозначение)
предлагаемого к использованию
товара и конкретные показатели
товара, соответствующие значениям
эквивалентности, установленным
заказчиком в графах "Требуемый
параметр" и "Требуемое значение"
формы 2 "СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА,
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ" части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА"
документации об открытом аукционе
в электронной форме, если участник
размещения заказа предлагает для
использования товар, который
является эквивалентным товару,
указанному в документации об
открытом аукционе в электронной
форме.
1.3.2. Не содержится указание на
товарный знак используемого
товара:
- согласие, предусмотренное
пунктом 1.2, а также конкретные
показатели, соответствующие
значениям, установленным
заказчиком в графах "Требуемый
параметр" и "Требуемое значение"
формы 2 "СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА,
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ" части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА"
документации об открытом аукционе
в электронной форме, и товарный
знак (его словесное обозначение)
(при его наличии) предлагаемого к
использованию товара.
1.4. Согласие, предусмотренное
пунктом 1.2, в случае отсутствия в
документации об аукционе формы 2
"СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА,
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ" части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА".
2. Вторая часть заявки на участие
в открытом аукционе в электронной
форме должна содержать следующие
документы и сведения:
2.1. Фирменное наименование
(наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилию,
имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для
физического лица), номер
контактного телефона,
идентификационный номер
налогоплательщика или в
соответствии с законодательством
соответствующего иностранного
государства аналог
идентификационного номера
налогоплательщика (для
иностранного лица).
2.2. Копии документов,
подтверждающих соответствие
участника размещения заказа
требованию, установленному в
пункте 8.14 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", в
случае, если в соответствии с
законодательством Российской
Федерации установлены требования к
лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг, которые являются
предметом открытого аукциона в
электронной форме, и такие
требования предусмотрены настоящей
документацией об открытом аукционе
в электронной форме <5>.
2.3. Копии документов,
подтверждающих обладание
участником размещения заказа
исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности,
если в связи с исполнением
контракта заказчик приобретает
права на объекты
интеллектуальной собственности, за
исключением случаев размещения
заказа на создание произведения
литературы или искусства (за
исключением программ для ЭВМ, баз
данных), исполнения, на
финансирование проката или показа
национального фильма, если такое
требование установлено в пункте
8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
2.4. Копию разрешения на ввод
объекта капитального строительства
в эксплуатацию, копию акта приемки
объекта капитального строительства
(за исключением случая, если
застройщик являлся лицом,
осуществляющим строительство) в
случае, если заказчиком,
уполномоченным органом в пункте
8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" установлено
требование выполнения участниками
размещения заказа за последние
пять лет, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе в электронной
форме, работ по строительству,
реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального
строительства, относящихся к той
же группе, подгруппе или одной из
нескольких групп, подгрупп работ,
на выполнение которых размещается
заказ, в соответствии с
номенклатурой товаров, работ,
услуг для нужд заказчиков,
утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим нормативное
правовое регулирование в сфере
размещения заказов, стоимость
которых составляет не менее чем
двадцать процентов начальной
(максимальной) цены контракта, на
право заключить который проводится
аукцион в электронной форме. При
этом учитывается стоимость всех
выполненных участником размещения
заказа (с учетом
правопреемственности) работ по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту одного из
объектов капитального
строительства (по выбору участника
размещения заказа).
2.5. Копии документов,
подтверждающих соответствие
товаров, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в случае, если в
соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены
требования к таким товарам,
работам, услугам и если
предоставление указанных
документов предусмотрено настоящей
документацией об аукционе, за
исключением случаев, если в
соответствии с законодательством
Российской Федерации такие
документы передаются вместе с
товаром <5.1>.
2.6. Решение об одобрении или о
совершении крупной сделки либо
копию такого решения в случае,
если требование о необходимости
наличия такого решения для
совершения крупной сделки
установлено законодательством
Российской Федерации и (или)
учредительными документами
юридического лица и если для
участника размещения заказа на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся
предметом контракта, или внесение
денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в
аукционе, обеспечения исполнения
контракта являются крупной
сделкой.
Предоставление указанного решения
не требуется в случаях, если:
а) начальная (максимальная) цена
контракта не превышает
максимальной суммы сделки,
предусмотренной решением об
одобрении или о совершении сделок,
предоставляемым для аккредитации
участника размещения заказа на
электронной площадке;
б) единственный участник
(акционер) общества одновременно
осуществляет функции единоличного
исполнительного органа данного
общества.
2.7. Сведения об исполненных
участником размещения заказа
контрактах, номера записей
исполненных контрактов из реестра
контрактов, копии исполненных
контрактов, копии актов приемки
поставленных товаров, оказанных
услуг по таким контрактам при
условии, что в пункте 8.14 части
III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ" заказчиком, уполномоченным
органом установлено требование об
исполнении участниками размещения
заказа за последние три года,
предшествующие дате окончания
срока подачи заявок на участие в
аукционе, не менее двух
контрактов, на поставки
одноименных товаров (поставки
пищевых продуктов в указанные
учреждения и организации) и (или)
на оказание одноименных услуг
(услуг общественного питания для
указанных учреждений и
организаций), в предмет которых
включены соответственно поставки
пищевых продуктов в учреждения и
организации, указанные в части 4.3
статьи 10 Федерального закона,
стоимость каждого из которых
составляет не менее чем двадцать
процентов начальной (максимальной)
цены контракта, на право заключить
который проводится открытый
аукцион в электронной форме, и по
которым с участника размещения
такого заказа, являющегося
исполнителем по этим контрактам,
не взыскивалась неустойка (штраф,
пени) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных
этими контрактами <5.2>.
2.8. Копии документов,
подтверждающих соответствие
участника размещения заказа
требованиям, установленным в
соответствии с частью 2.2 статьи
11 Федерального закона, в случае,
если такие требования установлены
Правительством Российской
Федерации
8.22. 4.4 Размер обеспечения Размер обеспечения заявки на
заявок на участие в участие в открытом аукционе в
аукционе в электронной электронной форме:
форме <6> __% от начальной (максимальной)
цены контракта, что составляет ___
рублей __ копеек.
(или)
__% от начальной (максимальной)
цены контракта, что составляет
______
(указывается иностранная валюта).
Порядок применения официального
курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации:
по официальному курсу,
установленному Центральным банком
Российской Федерации на дату
размещения извещения о проведении
настоящего аукциона на официальном
сайте <7>
8.23. 6.1.4-6.1.6, Обеспечение исполнения Требуется/не требуется
6.1.11, контракта (выбрать нужное)
6.1.19, 6.2.1
8.23.1. 6.2.2, 6.2.3, Вид обеспечения Обеспечение исполнения контракта
6.2.6, 6.2.7, исполнения контракта (по может быть представлено в виде:
6.2.8 усмотрению участника - безотзывной банковской гарантии;
размещения заказа, с - залога денежных средств, в том
которым заключается числе в форме вклада (депозита).
контракт) Срок предоставления обеспечения
исполнения контракта - до момента
заключения договора
8.23.2. 6.2.1, 6.2.4.1 Обязательства по (устанавливаются заказчиком,
контракту, которые уполномоченным органом в
должны быть обеспечены соответствии с условиями договора
и технического задания)
8.23.3. 6.2.4, 6.2.6, Размер обеспечения Размер обеспечения исполнения
6.2.7, 6.2.8 исполнения контракта, контракта <8>:
срок и порядок его _____% от начальной (максимальной)
предоставления цены контракта, что составляет ___
рублей __ копеек.
(или)
_____% от начальной (максимальной)
цены контракта, что составляет
________
(указывается иностранная валюта).
Порядок применения официального
курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации:
по официальному курсу,
установленному Центральным банком
Российской Федерации на дату
размещения извещения о проведении
настоящего аукциона на официальном
сайте <9>.
Срок предоставления: обеспечение
исполнения контракта
предоставляется на весь срок
действия обеспеченного(ых) им
обязательства(в) и должно
предусматривать возможность
предъявления заказчиком требования
о выплате денежной суммы
(удержания денежных средств) в
течение _______ (_____) дней с
даты прекращения всех
обязательств.
Порядок предоставления:
обеспечение исполнения контракта
предоставляется участником
размещения заказа в виде либо
безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или другой
кредитной организацией, либо
передачи заказчику в залог
денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита) в размере
обеспечения исполнения контракта.
Способ обеспечения исполнения
контракта определяется участником
аукциона, с которым заключается
контракт, самостоятельно.
Если участником аукциона, с
которым заключается контракт,
является бюджетное учреждение, то
предоставление обеспечения
исполнения контракта не требуется
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункты 6.2.8.1,
6.2.8.3 в части "Общие условия проведения аукциона в электронной форме"
отсутствуют.
------------------------------------------------------------------
8.24. 6.2.8.1, Реквизиты счета для (Указываются реквизиты Заказчика)
6.2.8.3 внесения обеспечения Получатель:
исполнения контракта ИНН ___________ КПП _____________
Получатель: _______________ (____)
Банк Получателя: _________________
Расчетный счет: __________________
Корр. счет: ______________________
БИК: _____________________________
В поле "Назначение платежа"
платежного документа на зачисление
средств на счет для учета операций
со средствами, поступающими во
временное распоряжение, кроме
назначения платежа: "обеспечение
исполнения контракта (договора)",
необходимо указать номер извещения
и предмет открытого аукциона в
электронной форме. При этом
участник размещения заказа может
использовать сокращения,
необходимые для размещения
указанной информации в
ограниченном объеме поля
"Назначение платежа", но не
изменяющие сути информации
8.25. 6.4.2, 6.4.3, Возможность изменения количества поставляемых товаров,
6.4.4 объемов работ, услуг
8.25.1. 6.4.2, 6.4.3 Возможность изменения НЕ предусмотрено/предусмотрено
количества объема работ,
услуг в ходе исполнения
контракта не более чем
на десять процентов,
предусмотренный
контрактом объем таких
работ, услуг при
изменении потребности в
таких работах, услугах,
на выполнение, оказание
которых заключен
контракт, или при
выявлении потребности в
дополнительном объеме
работ, услуг, не
предусмотренных
контрактом, но связанных
с такими работами,
услугами,
предусмотренными
контрактом
8.25.2. 6.4.4 Возможность изменения Допускается/не допускается
количества поставляемых (выбрать нужное)
товаров на сумму, не
превышающую разницы
между ценой контракта,
предложенной таким
участником, и начальной
(максимальной) ценой
контракта
8.26. Информация о Установлено/не установлено
национальном режиме в (выбрать нужное)
отношении товаров, На данный предмет конкурса не
происходящих из установлены запреты и ограничения
иностранных государств, допуска товаров, происходящих из
работ, услуг, иностранного государства или
выполняемых, оказываемых группы иностранных государств,
иностранными лицами работ, услуг, выполняемых,
оказываемых иностранными лицами,
для целей размещения заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд
заказчика.
ИЛИ
На данный предмет конкурса
установлены запреты и ограничения
допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или
группы иностранных государств,
работ, услуг, выполняемых,
оказываемых иностранными лицами,
для целей размещения заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд
заказчика
Справочная информация по заполнению части III
"Информационная карта открытого аукциона
в электронной форме"
<1> Указывается в днях, месяцах, годах.
<2> Указывается валюта, используемая для формирования цен (п. 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ") и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), в твердой сумме. Не допускается определение цены в процентах, в форме переменной величины, по формуле или в иной форме.
При использовании валюты, отличной от рубля РФ, также определяется Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта. В этом случае заказчик указывает, что оплата товаров производится по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения платежа по контракту. При этом в случае, если указанный в пункте 8.9 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг составляет менее трех месяцев, заказчик указывает, что оплата товаров производится по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения контракта.
<3> В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом аукциона в электронной форме, необходимо указать конкретные виды необходимых лицензий и конкретные виды работ/услуг, возможность выполнения которых должна быть указана в лицензии, в соответствии с технической частью документации об аукционе в электронной форме. В случае если выполнение работ, являющихся предметом аукциона в электронной форме, относится к перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленному уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, документом, подтверждающим возможность их выполнения участником размещения заказа, может являться выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельство о допуске к данному виду (видам) работ.
<4> Данное требование может быть установлено заказчиком только в случае проведения аукциона в электронной форме на право заключить контракт на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства при условии, что начальная (максимальная) цена контракта составляет пятьдесят миллионов и более.
<4.1> Данное требование может быть установлено заказчиком только в случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставки пищевых продуктов в учреждения и организации, указанные в части 4.3 статьи 10 Федерального закона, и (или) на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций.
<5> В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом аукциона в электронной форме, необходимо указать конкретные виды необходимых лицензий и конкретные виды работ/услуг, возможность выполнения которых должна быть указана в лицензии в соответствии с технической частью документации об аукционе в электронной форме. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона в электронной форме, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, необходимо указать конкретный Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа такому требованию и конкретные виды работ/услуг, возможность выполнения которых должна быть указана в соответствующих документах.
<5.1> В случае установления требования о представлении участником размещения заказа в составе второй части заявки документов в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 41.6 Федерального закона заказчик должен указать конкретный перечень документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.
При этом не допускается требовать предоставления указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром (технический паспорт, сертификат качества, выдаваемый на единицу или партию товара, инструкция по эксплуатации и т.п.).
<5.2> В соответствии с частью 41 статьи 65 Федерального закона до 1 января 2014 года подтверждение соответствия участников размещения заказа требованию, предусмотренному частью 2.3 статьи 11 Федерального закона, может осуществляться без указания в заявке на участие в аукционе номеров записей исполненных контрактов из реестра контрактов.
<6> Размер обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме устанавливается в процентах от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в пункте 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", а также в валюте начальной (максимальной) цены контракта, указанной в пункте 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
<7> В случае если заказчиком в пункте 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" начальная (максимальная) цена контракта установлена в иностранной валюте, заказчик в пункте 8.22 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" указывает размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме в такой валюте. В этом случае при определении размера денежных средств в рублях Российской Федерации, подлежащих блокировке на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, применяется официальный курс к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте, на котором размещена документация об аукционе в электронной форме (пункт 8.8 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ").
<8> В случае если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.
<9> В случае если в пункте 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" начальная (максимальная) цена контракта установлена в иностранной валюте, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в такой валюте.
IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Форма 1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ____
на ____________________________________________
(указать предмета аукциона)
Изучив документацию об открытом аукционе в электронной форме (далее - документация об аукционе), а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, организация/физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме № _______ на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящее согласие.
Мы согласны (я согласен/согласна) ____________________________________,
(указать предмет аукциона)
предусмотренные аукционом № ____.
Цена контракта включает в себя цену с учетом всех расходов, связанных с поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг) и всех затрат на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении контракта.
Данное согласие подается с пониманием того, что решение вопроса о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе зависит от полноты, достоверности всех данных, предоставленных нами, правильности заполнения и представления соответствующих документов и форм, а также от нашего соответствия требованиям, установленным к участникам размещения заказа.
Мы признаем, что с учетом указанных обстоятельств комиссия оставляет за собой право принять решение о допуске или об отказе в допуске участника размещения заказа и не берет на себя обязательств информировать участников размещения заказа о причинах, по которым указанные действия были совершены, без соответствующего запроса с их стороны.
Мы признаем, что самостоятельно несем все расходы, риски и возможные убытки, связанные с участием в аукционе. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация ни в каких случаях не отвечает и не имеет обязательств по данным расходам, рискам и возможным убыткам.
Мы признаем, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть между уполномоченным органом, заказчиком, специализированной организацией и участниками размещения заказа, будут разрешаться в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае обращения одной из сторон в суд дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (статья 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Мы удостоверяем, что предоставленные сведения в данном согласии и документы для участия в аукционе № ______ являются полными, точными и верными во всех деталях.
В случае признания нас победителем аукциона № _______, а также если все
документы, поданные нами (мной) на участие в аукционе, соответствуют
требованиям законодательства и документации об аукционе (в том числе
документы первой и второй части заявки), мы берем на себя обязательства
заключить контракт с ________________________ на __________________________
(наименование заказчика) (указать предмет
аукциона)
в соответствии с требованиями документации об аукционе и по предложенной
нами (мной) цене контракта или по начальной (максимальной) цене в случаях,
установленных законодательством.
В случае если нас признают участником аукциона № _____, заявке которого
присвоен второй номер, а победитель аукциона № ______________ будет признан
уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся заключить контракт с
___________________________________ на ____________________________________
(наименование заказчика) (указать предмет аукциона)
в соответствии с требованиями законодательства, документации об аукционе по
предложенной нами (мной) цене контракта или по начальной (максимальной)
цене в случаях, установленных законодательством.
Мы гарантируем, что поставляемый(ые) нами по контракту товар(ы) будет(ут) новым(ыми), то есть не бывшим(ими) в употреблении, не прошедшим(ими) ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
Данная заявка подается с пониманием о полной ответственности участника размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений.
Форма 2. СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ТОВАРА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Заполняется в случае размещения открытого аукциона в электронной форме на поставку товара или открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар, в соответствии с требованиями части 4 статьи 41.8 Федерального закона.
Приложение к первой части заявки
1. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, а также его количественным и качественным характеристикам, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, их количественным и качественным характеристикам; требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); место, условия и сроки (периоды) поставки товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:
№ Наименование Указание на Технические характеристики Ед. Сведения о
п/п товара товарный знак изм. подтверждающих
(модель, Требуемый Требуемое Значение, документах
производитель) параметр значение предлагаемое
участником
1.
2.
Примечание:
Данная форма является рекомендованной для участника размещения заказа, однако участник размещения заказа вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление сведений, требуемых в соответствии с документацией об аукционе и законодательством, является основанием для отклонения участника размещения заказа в соответствии с частью 4 статьи 41.8 Федерального закона.
2. Порядок заполнения формы.
2.1. Графы "Наименование товара", "Требуемый параметр", "Требуемое значение" и "Единица измерения" заполняются информацией, указанной в документации об аукционе заказчиком, уполномоченным органом, в соответствии с требованиями технического задания.
В графе "Наименование товара" должны быть перечислены все товары (оборудование, материалы), поставка которых требуется в соответствии с документацией об аукционе, или необходимые для выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с документацией об аукционе.
В графе "Требуемое значение" указываются конкретные значения характеристик товара в виде диапазона допустимых значений.
2.2. Графа "Указание на товарный знак (модель, производитель)" заполняется в соответствии с технической частью (техническим заданием) документации об открытом аукционе в электронной форме.
2.3. Графа "Значение, предлагаемое участником" заполняется участником размещения заказа и содержит технические характеристики предлагаемого к поставке товара, а также указание на товарный знак (при его наличии); в случае, если предлагаемый товар состоит из нескольких позиций или собирается из комплектующих, необходимо указание на товарные знаки (при их наличии) для всех позиций и комплектующих, входящих в состав предлагаемого к поставке товара; данные сведения обязательны к представлению в соответствии с частью 4 статьи 41.8 Федерального закона.
2.4. Графа "Сведения о подтверждающих документах" заполняется участником размещения заказа в случае наличия соответствующих требований в документации об открытом аукционе в электронной форме (в соответствии с законодательством Российской Федерации).
V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)
на __________________________________________
(указать предмет контракта)
для нужд ________________________________ в 201__ году
(наименование заказчика)
VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Техническая часть разрабатывается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в соответствии с требованиями федерального законодательства, законодательства Московской области и в соответствии с требованиями заказчика.
Техническое задание на поставку товаров
1. Наименование поставляемых товаров (не должно содержаться указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, его производителю, информации, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа).
2. Количество поставляемых товаров (указывается единица измерения, меры объема, веса, штук).
3. Место поставки товаров (указывается конкретный адрес (адреса) или прикладывается перечень адресов).
4. Сроки (периоды) поставки товаров (указывается конкретная календарная дата, или минимально приемлемая для заказчика дата поставки, или период (периоды), в течение которого (которых) должен быть поставлен товар, или срок, в течение которого должна быть осуществлена поставка, или в виде приложений предоставляется график периодичности поставок, календарный план и другие необходимые документы).
5. Назначение товаров и цели использования (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
6. Виды поставляемых товаров (если закупается несколько однородных видов товаров) (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
7. Условия поставки товаров (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
8. Общие требования к товарам (указываются обязательные требования ко всем товарам независимо от вида и этапа).
9. Порядок (последовательность, этапы) поставки товаров (указывается в соответствии с требованиями заказчика в табличной или иной форме).
10. Требования к качеству товаров, качественным (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
11. Требования по комплектности товаров (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
14. Требования к безопасности товаров (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
15. Порядок сдачи и приемки товаров (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
16. Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
17. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
18. Требования по объему гарантий качества товаров (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности поставщика в гарантийный период).
19. Требования по сроку гарантий качества (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки).
20. Авторские права (указать условия о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств поставщика по передаче товара).
21. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров (указывается по усмотрению заказчика для тех видов товаров, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования).
22. Техническое задание должно быть читаемо, иметь доступный для восприятия вид. В техническом задании возможно использование только общепринятых сокращений и символов.
23. Требования технического задания должны соответствовать требованиям заказчика и не должны противоречить требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Московской области.
24. Заказчик устанавливает требования в техническом задании только в рамках предмета аукциона. Установление избыточных требований, не соответствующих предмету контракта, не допускается.
25. Требования технического задания не должны противоречить, а должны соответствовать проекту государственного контракта и дополнять его положения.
26. При необходимости указания на соответствие товара действующим стандартам, нормам заказчик может ссылаться только на действующие на момент размещения заказа документы.
27. Иные требования к товарам по усмотрению заказчика.
28. Требования к поставляемым товарам могут быть обобщены путем составления таблицы (возможно добавление иных граф, исключение заданных граф):
№ Наименование Сроки Место Количество товаров Требования к Требования
п/п товаров поставки поставки товарам в соответствия
(адрес) единица Количество соответствии стандартам,
измерения с п. 1 ч. 4 нормам и
ст. 41.6 иным
Федерального документам,
закона от требования к
21.07.2005 наличию
№ 94-ФЗ* документов
1
2
________________________________
*Указываются требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.
Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг)
1. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) (вид, класс, объект).
2. Количество выполняемых работ (оказываемых услуг) (указать единицу измерения, меры объема, веса, штук).
3. Место выполнения работ (оказания услуг) (указывается конкретный адрес (адреса) или прикладывается перечень адресов).
4. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг) (указывается конкретная календарная дата, к которой должно быть завершено выполнение работ (оказание услуг), или минимально приемлемая для заказчика дата завершения выполнения работ (оказания услуг), или период (периоды) выполнения работ (оказания услуг), или срок с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), в течение которого должны быть выполнены работы (с которого исполнитель должен приступить к оказанию услуг), или в виде приложений предоставляется график выполнения работ (оказания услуг), календарный план и другие необходимые документы).
5. Цели использования результатов работ (услуг) (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
6. Виды выполняемых работ (оказываемых услуг) (если закупается несколько однородных видов работ (услуг).
7. Условия выполнения работ (оказания услуг) (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
8. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
Требования к поставляемым товарам могут быть обобщены путем составления таблицы (возможно добавление иных граф, исключение заданных граф):
№ Наименование товара Требования к товарам в соответствии с п. 1 ч. 4
п/п ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ*
1.
2.
3.
________________________________
*Указываются требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.
9. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) (указываются обязательные требования ко всем работам (услугам) независимо от вида и этапа).
10. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг) (указывается в соответствии с требованиями заказчика в табличной или иной форме).
11. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ (оказания услуг), методы производства работ (оказания услуг), методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
12. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг) (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
13. Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг) (требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ (услуг).
14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг) (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
15. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика (в случае необходимости) (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
16. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ (услуг) объектах (указывается в соответствии с требованиями заказчика).
17. Требования по объему гарантий качества работ (услуг) (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности подрядчика (исполнителя) в гарантийный период).
18. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг) (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки).
19. Авторские права (указать условия о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств подрядчика (исполнителя) по выполнению работ (оказанию услуг).
20. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ (оказываемых услуг) (указывается по усмотрению заказчика для тех видов работ (услуг), в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования).
21. Техническое задание должно быть читаемо, иметь доступный для восприятия вид. В техническом задании возможно использование только общепринятых сокращений и символов.
22. Требования технического задания должны соответствовать требованиям заказчика и не должны противоречить требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Московской области.
23. Заказчик устанавливает требования в техническом задании только в рамках предмета аукциона. Установление избыточных требований, не соответствующих предмету контракта, не допускается.
24. Требования технического задания не должны противоречить, а должны соответствовать проекту государственного контракта и дополнять его положения.
25. При необходимости указания на соответствие выполняемых работ (оказываемых услуг) действующим стандартам, нормам заказчик может ссылаться только на действующие на момент размещения заказа документы.
26. Иные требования к работам (услугам) и условиям их выполнения (оказания) по усмотрению заказчика.
27. Требования к выполняемым работам (оказываемым услугам) могут быть обобщены путем составления таблицы (возможно добавление иных граф, исключение заданных граф):
№ Наименование Сроки Место Количество работ Требования
п/п работ (услуг) выполнения выполнения (услуг) соответствия
(оказания) (оказания) стандартам,
(адрес) единица количество нормам и
измерения иным
документам,
требования к
наличию
документов
1
2
...
Приложение № 3
к распоряжению
Министерства экономики
Московской области
от 29 июля 2013 г. № 35-РМ
ТИПОВАЯ ФОРМА
КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
"___" ___________ 20____ г.
Кому: _____________________________________________________________________
Сведения об участнике размещения заказа:
Для юридического лица:
Наименование (указывается полное и сокращенное наименование юридического
лица): ____________________________________________________________________
Адрес (место) нахождения: _________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица):
ИНН: _______________________ КПП: ______________________
тел./факс: _____________________________________________
Контактное лицо: _______________________________________
адрес электронной почты (в случае наличия): ____________
ИЛИ
Для физического лица:
Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________
Место жительства: _________________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица):
ИНН: ___________________________________________________
тел./факс: _____________________________________________
адрес электронной почты (в случае наличия): ____________
Изучив извещение о проведении запроса котировок цен на _______________ (реестровый номер № _______ от "___" ______ 201___ года), мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок.
Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и предлагаем осуществить __________________ (указывается предмет запроса котировок) в соответствии с техническим заданием (приложение к котировочной заявке).
Цена контракта составляет ____________ рублей ____ копеек (________) (цена указывается цифрами и прописью).
Цена, указанная в нашей заявке, включает в себя все расходы, связанные с ________________ (указывается предмет запроса котировок), а также расходы на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
При этом в случае, если иное не предусмотрено запросом котировок, мы гарантируем, что поставляемый товар будет новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
Мы берем на себя обязательства исполнить все условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и поставить товар, оказать услуги, выполнить работы в соответствии с утвержденными требованиями согласно техническому заданию.
Настоящим подтверждаем, что сведения о _____________________________ (полное наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы) отсутствуют в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд" Реестре недобросовестных поставщиков.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем обязательства подписать контракт с _______________ (указывается заказчик) на _______________ (указывается предмет запроса котировок) в соответствии с утвержденными требованиями, в срок, установленный извещением о проведении запроса котировок.
В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения контракта, а наше предложение о цене контракта содержит такую же цену контракта, как и предложенная победителем запроса котировок, или лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, мы берем на себя обязательство подписать контракт с ___________ (указывается заказчик) на _________________ (указывается предмет запроса котировок) в соответствии с утвержденными требованиями не позднее _____ дней (заполняется заказчиком при размещении на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок) со дня получения от заказчика проекта контракта.
Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в котировочной заявке информации.
Настоящим подтверждаем, что мы ознакомлены с проектом контракта и принимаем его в полном объеме.
Настоящим подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________ (указывается полное наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения контракта.
Участник размещения заказа/
уполномоченный представитель ____________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи: Ф.И.О.)
М.П.
Приложение
к котировочной заявке
Техническое задание
Исполнитель:
Участник размещения заказа/
уполномоченный представитель ____________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи: Ф.И.О.)
М.П.
Приложение № 4
к распоряжению
Министерства экономики
Московской области
от 29 июля 2013 г. № 35-РМ
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) НА ПОСТАВКУ
ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(НУЖД БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР) № ____
на ________________________________________
Московская область
г. ________________ "___" _________ 20___ г.
______________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________, действующего(ей) на основании ____________________, с одной стороны, и _________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании результатов размещения заказа ________________ (путем проведения конкурса, закрытого аукциона, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок, размещения заказа у единственного поставщика), протокол ________________ № ____ от ____________ г., заключили настоящий государственный контракт (гражданско-правовой договор) (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику _________ товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта (далее - Спецификация поставляемых товаров) (далее - товар, товары), в сроки, установленные в Графике поставки (приложение № 2 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью Контракта (далее - График поставки).
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) (данный абзац включается в случае, если иное не предусмотрено конкурсной документацией, документацией о закрытом аукционе, документацией об открытом аукционе в электронной форме, извещением о проведении запроса котировок).
1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: ________________. (ВАРИАНТ: подведомственным Заказчику учреждениям согласно разнарядке, являющейся приложением к Контракту).
1.3. Страной происхождения поставляемого товара является _________.
Документы, подтверждающие страну происхождения (передаются вместе с товаром):
____________________________________________;
____________________________________________;
____________________________________________.
1.4. При поставке товара Поставщик обязан:
1.4.1. ______________________________ (например: произвести доставку, разгрузку, пусконаладку, уборку помещений, утилизацию упаковки, обучение персонала Заказчика)
в срок: ___________________.
1.4.2. ________________________________________
в срок: ___________________.
1.5. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, в том числе НДС - _____ процентов, _______ (______) рублей ___ (___) копеек (далее - Цена Контракта) (в случае, если в конкурсной документации или документации о закрытом аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме предусмотрено формирование цены контракта в иностранной валюте, цена контракта устанавливается в соответствующей валюте).
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации (в случае установления Цены Контракта в валюте: по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день платежа, но не выше, чем курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату заключения Контракта).
2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Контракту.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.
2.5. (данный пункт включается в Контракты на поставку товаров, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий)
В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары субъектов естественных монополий, тарифов на товары организаций коммунального комплекса Заказчик при исполнении Контракта обязан изменить Цену Контракта соответственно размеру изменения цен (тарифов) на товары субъектов естественных монополий, тарифов на соответствующие товары организаций коммунального комплекса.
2.6. Стоимость упаковки, фурнитуры, сборочных, установочных (с выполнением всех необходимых работ для обеспечения бесперебойного функционирования, в том числе выравнивания), погрузочно-разгрузочных, пусконаладочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой товара, включены в Цену Контракта.
2.7. (данный пункт включается в случае, когда в конкурсной документации или документации о закрытом аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме предусмотрена предоплата (аванс)
Заказчик производит выплату авансового платежа Поставщику на банковский счет, указанный в разделе 14 Контракта, в размере _____ процентов от Цены Контракта, что составляет __________ рублей ____ копеек, в течение ___ (___) банковских дней со дня выставления Поставщиком счета на перечисление авансового платежа, но не ранее включения сведений о настоящем Контракте в реестр контрактов в соответствии с Федеральным законом (далее - Реестр контрактов) и доведения лимитов бюджетных обязательств до Заказчика.
Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом Контракта, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 14 Контракта.
2.8. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств _______________ (например: бюджета Московской области). В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере Цены Контракта с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 14 Контракта.
2.9. Оплата Цены Контракта (ИЛИ (если в пункте 2.7 Контракта предусмотрен аванс) оставшейся после выплаты аванса части Цены Контракта) производится Заказчиком на основании надлежащим образом оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара в соответствии с пунктом 4.13 Контракта и товарно-транспортных накладных (пункт 4.10 Контракта) в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта.
2.10. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.
2.11. (данный пункт включается в случае, когда в конкурсной документации или документации о закрытом аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме предусмотрена предоплата (аванс)
В случае отказа Поставщика от исполнения принятых на себя по Контракту обязательств по поставке товара аванс возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней со дня направления Заказчиком соответствующего требования о возврате аванса Поставщику.
Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком.
2.12. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) количеству (объему) товаров (работ и услуг).
2.13. (ВАРИАНТ I) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки.
(ВАРИАНТ II) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, а также осуществляет перечисление суммы неустойки в доход бюджета Московской области на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки. (При реализации ВАРИАНТА II Заказчикам следует руководствоваться письмом Министерства финансов Российской Федерации от 26.12.2011 № 02-11-00/5959.)
3. Сроки поставки
3.1. В рамках исполнения Контракта поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.
3.2. Одновременно с подписанием Контракта Стороны обязаны подписать График поставки.
3.3. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в полном объеме "___" ________ 20___ г.
4. Порядок приемки товаров
4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном настоящим Контрактом и постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" № П-7 от 25 апреля 1966 г.;
"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" № П-6 от 15 июня 1965 г.
4.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки (приложение № 2 к Контракту).
4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Техническом задании (приложение № 3 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью Контракта.
При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в Техническом задании (приложение № 3 к Контракту). В этом случае изменение Контракта оформляется в порядке, установленном в пункте 12.4 Контракта.
4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.9. Уборка и вывоз упаковки производится силами и за счет Поставщика.
4.10. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, составленный по форме приложения № 4 к Контракту, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.11. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение ___ (___) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение ___ (___) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта.
4.12. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение ___ (___) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
4.13. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в пункте 4.10 Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Заказчик в течение ___ рабочих дней с момента поставки товара подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику (в случае, если поставка осуществляется по подведомственным учреждениям: каждое подведомственное учреждение подписывает экземпляр акта на основании доверенности Заказчика).
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.
5.2.2. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.
5.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с пунктом 4.13 Контракта Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по Контракту.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с разделом 2 Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по Контракту.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и (или) документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.
5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.5. (данный абзац обязателен при размещении заказов на поставки новых машин и оборудования на сумму свыше 50 млн. рублей, а также на поставки медицинского оборудования) Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств на поставляемые товары.
5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Контракта.
6.2. Качество товара, поставляемого по Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Контракта, изложенным в Техническом задании (приложение № 3 к Контракту).
6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Техническом задании (приложение № 3 к Контракту).
Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного товара.
6.4. В период гарантийного срока Поставщика Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый гарантийный ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на место установки оборудования в пределах Московской области в течение 48 часов с момента поступления письменной заявки Заказчика (или подведомственного ему учреждения). В случае невозможности произвести ремонт в течение 48 часов с момента поступления указанной в данном пункте заявки Заказчику (подведомственному ему учреждению) предоставляется аналогичное оборудование на время ремонта.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в том или ином периоде поставки, установленном в Графике поставки (приложение № 2 к Контракту), на срок до 10 дней Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров в соответствующем периоде поставки, начиная со дня, следующего за днем истечения такого периода, установленного Графиком поставки.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства на срок более 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки.
7.4. В случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества).
В случае непредставления Поставщиком надлежащего исполнения соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара/приемки Заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества) в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства.
7.5. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании товара (замене некомплектного товара комплектным).
В случае непредставления Поставщиком надлежащего исполнения соответствующего обязательства (доукомплектования товара/приемки Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара) в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства.
7.6. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от суммы непоставленных товаров, предусмотренных Контрактом.
7.7. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.
8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на _____________.
8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле Контракта.
8.2.4. В случае установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.
8.2.5. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
8.2.6. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.7. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.8. _________________________________.
8.2.9. _________________________________.
8.3. (данный пункт включается в случае, когда в конкурсной документации или документации о закрытом аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме предусмотрена предоплата (аванс) Поставщик обязан возвратить Заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения настоящего Контракта. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму ________ рублей в форме ___________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) (в случае, если в пункте 2.1 Контракта Цена Контракта указана в иностранной валюте, обеспечение исполнения Контракта также устанавливается в соответствующей валюте).
9.2. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение гарантии Поставщика на товар на сумму _________ рублей в форме ______________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) (обеспечение гарантии Поставщика на товар обязательно (в размере от 2 до 10 процентов от начальной (максимальной) цены Контракта) при размещении заказа на поставку новых машин и оборудования на сумму свыше 50 млн. рублей и на поставку медицинского оборудования).
9.3. (данный пункт включается в Контракт в случае, если предложения победителя конкурса содержали предложения по обеспечению исполнения обязательств Поставщика по данным критериям) Принять к сведению, что по критерию "объем предоставления гарантий качества товаров" (или "срок предоставления гарантий качества товаров") Поставщик внес обеспечение на сумму _________ рублей в форме ____________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
9.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.
9.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется в том числе на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в арбитражном суде.
12. Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "___" __________ 20___ г.
12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, указанного в пункте 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов.
12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре контрактов в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.
13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. (ВАРИАНТ I - при заключении Контракта по итогам проведения конкурса, закрытого аукциона, запроса котировок, размещения заказа у единственного поставщика) Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
(ВАРИАНТ II - при заключении Контракта по итогам открытого аукциона в электронной форме) Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).
13.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение № 1 "Спецификация поставляемых товаров", приложение № 2 "График поставки", приложение № 3 "Техническое задание", приложение № 4 "Форма Акта приемки-передачи товара".
13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
Юридический адрес: Юридический адрес:
Реквизиты: Реквизиты:
Заказчик: Поставщик:
______________ (________________) ______________ (_______________)
М.П. М.П.
Приложение № 1
к Контракту
№ ___ от "___" ______ 20__ г.
Форма
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
Наименование Страна Ед. Цена за НДС Количество Сумма в Сумма
товара происхождения изм. ед. в в руб. (с НДС в
руб. (с руб. учетом руб.
учетом НДС)
НДС)
1 2 3 4 5 6 7 8
Итого
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
________________/_______________/ __________________/_______________/
"___" ______ 20__ г. "___" ______ 20__ г.
М.П. М.П.
Приложение № 2
к Контракту
№ ___ от "___" ______ 20__ г.
Форма
ГРАФИК ПОСТАВКИ
№ Наименование Ед. изм. Кол-во Срок исполнения Примечание
п/п товара поставки
1 2 3 4 5 6
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
________________/_______________/ __________________/_______________/
"___" ______ 20__ г. "___" ______ 20__ г.
М.П. М.П.
Приложение № 3
к Контракту
№ ___ от "___" ______ 20__ г.
Форма
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ Наименование Соответствие Гарантийный Срок службы Срок Остаточный
п/п товара действующим срок товара годности срок
стандартам и годности
нормативно- на момент
технической поставки
документации
1 2 3 4 5 6 7
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
________________/_______________/ __________________/_______________/
"___" ______ 20__ г. "___" ______ 20__ г.
М.П. М.П.
Приложение № 4
к Контракту
№ ___ от "___" ______ 20__ г.
Форма
АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г. _________________ "____" __________ 20____ г.
___________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
(наименование организации)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с государственным контрактом (гражданско-правовым
договором) № ______ от "____" __________ 20___ г. (далее - Контракт)
Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию
сопутствующих услуг), а именно:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует
(не соответствует) требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены
"___" __________ 20___ г., фактически выполнены "___" __________ 20___ г.
4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями
Контракта ________________________________________________________________.
6. В соответствии с пунктом ____ Контракта сумма штрафных санкций
составляет _____________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ___________________________.
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания
штрафных санкций, составляет _____________________________________________.
8. Результаты работ по Контракту:
Сдал: Принял:
ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:
________________/_______________/ ________________/_______________/
М.П. М.П.
Приложение № 5
к распоряжению
Министерства экономики
Московской области
от 29 июля 2013 г. № 35-РМ
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ (НУЖД БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР) № ____
на выполнение работ (оказание услуг) __________________
Московская область
г. _____________________ "___" _________ 20___ г.
_________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________, действующего(ей) на основании ___________________, с одной стороны, и ____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем "Подрядчик (Исполнитель)", в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании результатов размещения заказа Московской области _____________ (путем проведения конкурса, закрытого аукциона, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок, размещения заказа у единственного подрядчика (исполнителя), протокол _____________ № _______ от _________ г., заключили настоящий государственный контракт (гражданско-правовой договор) (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик (Исполнитель) обязуется выполнить работы (оказать услуги) по _______________ в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту) в объеме, установленном в Сметной документации (приложение № 2 к Контракту) (далее - Сметная документация) (далее - работы (услуги), а Заказчик обязуется принять результат работ (услуг) и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (далее - Цена Контракта) (в случае, если в конкурсной документации или документации о закрытом аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме предусмотрено формирование цены контракта в иностранной валюте, Цена Контракта устанавливается в соответствующей валюте).
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации (в случае установления Цены Контракта в валюте: по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день платежа, но не выше, чем курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату заключения Контракта).
2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика (Исполнителя), связанных с выполнением работ (оказанием услуг), и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.
2.5. (данный пункт включается в Контракты на выполнение работ (оказание услуг), относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий) В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на работы, услуги субъектов естественных монополий, цен и тарифов в области газоснабжения, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса Заказчик при исполнении Контракта обязан изменить Цену Контракта соответственно размеру изменения тарифов на соответствующие услуги организаций коммунального комплекса, цен и тарифов в области газоснабжения, цен (тарифов) на работы, услуги субъектов естественных монополий.
2.6. (данный пункт включается в случае, когда в конкурсной документации или документации о закрытом аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме предусмотрена предоплата (аванс) Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику (Исполнителю) на банковский счет, указанный в разделе 14 Контракта, в размере _____ процентов от Цены Контракта, что составляет __________ рублей ____ копеек, в течение ___ (___) банковских дней со дня выставления Подрядчиком (Исполнителем) счета на перечисление авансового платежа, но не ранее включения сведений о настоящем Контракте в реестр контрактов в соответствии с Федеральным законом (далее - Реестр контрактов) и доведения лимитов бюджетных обязательств до Заказчика.
Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом Контракта, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 14 Контракта.
2.7. Заказчик оплачивает работы (услуги) Подрядчика (Исполнителя), выполненные (оказанные) в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта (за вычетом авансового платежа, выплаченного Заказчиком в соответствии с п. 2.6 настоящего Контракта (Данное положение включается в п. 2.7 в случае, если в п. 2.6 Контракта предусмотрена выплата авансового платежа Заказчиком) на банковский счет Подрядчика (Исполнителя), реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта, за счет средств _______________ (Например: бюджета Московской области) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ (услуг), составленного по форме приложения № 3 к настоящему Контракту, в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Подрядчиком (Исполнителем) счета на оплату Цены Контракта.
2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.9. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) количеству (объему) товаров (работ и услуг).
2.10. (ВАРИАНТ I) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком (Исполнителем) соответствующего размера неустойки.
(ВАРИАНТ II) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, а также осуществляет перечисление суммы неустойки в доход бюджета Московской области на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика (Исполнителя), за которого осуществляется перечисление неустойки. (При реализации ВАРИАНТА II Заказчикам следует руководствоваться письмом Министерства финансов Российской Федерации от 26.12.2011 № 02-11-00/5959.)
3. Сроки выполнения работ (оказания услуг)
3.1. Подрядчик (Исполнитель) производит выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с Календарным планом (Графиком выполнения работ (оказания услуг) (приложение № 2 к Контракту) (далее - Календарный план).
3.2. Срок исполнения Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по настоящему Контракту с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г. (включительно).
3.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе досрочно выполнить работы (оказать услуги) и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
4.1. В течение _____ рабочих дней после завершения выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Контрактом, Подрядчик (Исполнитель) представляет Заказчику комплект отчетной документации и Акт сдачи-приемки работ (услуг), подписанный Подрядчиком (Исполнителем), в 2 (двух) экземплярах.
4.2. Не позднее ___ (___) дней после получения от Подрядчика (Исполнителя) документов, указанных в пункте 4.1 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Сметной документации, и направляет Подрядчику (Исполнителю) подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ (услуг) либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг), или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Подрядчик (Исполнитель) обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ (оказанных услуг) требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг), или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг), или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик (Исполнитель) в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ (оказанных услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком (Исполнителем) Акт сдачи-приемки работ (услуг) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ (оказанных услуг).
4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком (Исполнителем) недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ (оказанных услуг), Заказчик принимает выполненные работы (оказанные услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ (услуг), один из которых направляет Подрядчику (Исполнителю) в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2 Контракта.
4.6. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) Акт сдачи-приемки работ (услуг) и предъявленный Подрядчиком (Исполнителем) Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику (Исполнителю) выполненных работ (оказанных услуг).
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика (Исполнителя) надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика (Исполнителя) представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы (услуги) в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика (Исполнителя) информацию о ходе выполняемых работ (оказываемых услуг).
5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ (оказания услуг).
5.1.6. Ссылаться на недостатки работ (услуг), в том числе в части объема и стоимости этих работ (услуг).
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику (Исполнителю) о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг), в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с настоящим Контрактом.
5.2.3. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ (оказанных услуг) Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ (услуг) вызвать полномочных представителей Подрядчика (Исполнителя) для представления разъяснений в отношении выполненных работ (оказанных услуг).
5.2.3. Требовать оплаты неустойка (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ (услуг) по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком (Исполнителем) отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.2 настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ (услуг), предусмотренных в Сметной документации. При этом Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями).
Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов работ (услуг) по настоящему Контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Подрядчик (Исполнитель) указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ (оказания услуг) в порядке, установленном настоящим Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ (оказания услуг) в рамках настоящего Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.4. Подрядчик (Исполнитель) обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ (услуг) требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ (услуг) и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком (Исполнителем) Заказчику по его требованию.
5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика (Исполнителя) будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.4.7. Разработать проект производства работ (оказания услуг); согласовывать проекты производства работ (оказания услуг) субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения субподрядными организациями своих обязательств.
5.4.8. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ (оказании услуг) восстановить поврежденную сеть за свой счет.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик (Исполнитель) гарантирует качество выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Контракта.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы (оказываемые услуги) составляет _____ (___) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг).
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (Исполнитель) (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик (Исполнитель) вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.
7.3. (ВАРИАНТ I - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК ДО 10 ДНЕЙ) В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ (оказания услуг) в сроки, установленные Календарным планом, Подрядчик (Исполнитель) обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ (оказания услуг), начиная со дня, следующего после истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ (оказания услуг).
(ВАРИАНТ II - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК ОТ 10 ДО 180 ДНЕЙ) В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ (оказания услуг) в сроки, установленные Календарным планом, на срок до 10 дней Подрядчик (Исполнитель) обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ (оказания услуг), начиная со дня, следующего после истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ (оказания услуг).
В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств на срок более 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки.
(ВАРИАНТ III - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК СВЫШЕ 180 ДНЕЙ) В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ (оказания услуг) в сроки, установленные Календарным планом, на срок до 10 дней Подрядчик (Исполнитель) обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ (оказания услуг), начиная со дня, следующего после истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ (оказания услуг).
В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств на срок более 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки.
7.4. (ВАРИАНТ I - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК ДО 10 ДНЕЙ) В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном Календарным планом, Подрядчик (Исполнитель) обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику (Исполнителю) уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента исполнения обязательств Подрядчиком (Исполнителем) по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.
(ВАРИАНТ II - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК ОТ 10 ДО 180 ДНЕЙ) В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном Календарным планом, Подрядчик (Исполнитель) обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику (Исполнителю) уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом.
В случае неисполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств Подрядчиком (Исполнителем) по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.
(ВАРИАНТ III - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК СВЫШЕ 180 ДНЕЙ) В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном Календарным планом, Подрядчик (Исполнитель) обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику (Исполнителю) уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом.
В случае неисполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств Подрядчиком (Исполнителем) по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.
7.5. (ВАРИАНТ I - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК ДО 10 ДНЕЙ) В случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества Подрядчик (Исполнитель) обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику (Исполнителю) уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента устранения недостатков выполненных работ (оказанных услуг).
Под работами (услугами) ненадлежащего качества понимаются работы (услуги), результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего Контракта.
(ВАРИАНТ II - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК ОТ 10 ДО 180 ДНЕЙ) В случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества Подрядчик (Исполнитель) обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику (Исполнителю) уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом.
В случае неисполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, надлежащего качества в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день до момента устранения недостатков выполненных работ (оказанных услуг).
Под работами (услугами) ненадлежащего качества понимаются работы (услуги), результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего Контракта.
(ВАРИАНТ III - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК СВЫШЕ 180 ДНЕЙ) В случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества Подрядчик (Исполнитель) обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику (Исполнителю) уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом.
В случае неисполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, надлежащего качества в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день до момента устранения недостатков выполненных работ (оказанных услуг).
Под работами (услугами) ненадлежащего качества понимаются работы (услуги), результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего Контракта.
7.6. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от суммы невыполненных работ (неоказанных услуг), предусмотренных Контрактом.
7.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик (Исполнитель).
8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком (Исполнителем).
8.2.2. Нарушения Подрядчиком (Исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Календарным планом, более чем на ___ (___) рабочих дней.
8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком (Исполнителем) на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
8.2.4. В случае установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.
8.2.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика (Исполнителя) - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика (Исполнителя) банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
8.2.6. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика (Исполнителя) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.7. Наличия у Подрядчика (Исполнителя) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика (Исполнителя) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик (Исполнитель) не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.8. ____________________________________________.
8.2.9. ____________________________________________.
8.3. (данный пункт включается в случае, когда в конкурсной документации или документации о закрытом аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме предусмотрена предоплата (аванс) Подрядчик (Исполнитель) обязан возвратить Заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения настоящего Контракта. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ (оказанных услуг).
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Принять к сведению, что Подрядчик (Исполнитель) внес обеспечение исполнения Контракта на сумму _____ рублей, что составляет ___ процентов от начальной (максимальной) цены Контракта при размещении заказа, указанного в преамбуле Контракта, в форме __________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) (в случае, если в пункте 2.1 Контракта Цена Контракта указана в иностранной валюте, обеспечение исполнения Контракта также устанавливается в соответствующей валюте).
Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта возникает при нарушении Подрядчиком (Исполнителем) какого-либо из своих обязательств по Контракту.
9.2. (данный пункт включается в Контракт в случае, если предложения победителя конкурса содержали предложения по обеспечению исполнения обязательств Подрядчика (Исполнителя) по данным критериям) Принять к сведению, что по критерию (ВАРИАНТ I) "объем предоставления гарантий качества работ, услуг" (ВАРИАНТ II) "срок предоставления гарантий качества работ, услуг" Подрядчик (Исполнитель) внес обеспечение на сумму _________ рублей в форме __________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) (в случае, если в пункте 2.1 Контракта Цена Контракта указана в иностранной валюте, обеспечение исполнения Контракта также устанавливается в соответствующей валюте).
9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком (Исполнителем) его обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик (Исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком (Исполнителем) предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.
9.4. Уплата Подрядчиком (Исполнителем) неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
9.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется в том числе на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по Контракту.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в арбитражном суде.
12. Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "___" __________ 20___ г.
12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в пункте 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре контрактов в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.
13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. (ВАРИАНТ I - при заключении контракта по итогам проведения конкурса, закрытого аукциона, запроса котировок, размещения заказа у единственного поставщика) Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
(ВАРИАНТ II - при заключении Контракта по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме) Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона. (Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.)
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение № 1 "Техническое задание", приложение № 2 "Сметная документация", приложение № 3 "Календарный план (График выполнения работ (оказания услуг)", приложение № 4 "Форма Акта сдачи-приемки работ (услуг)".
13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ):
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
Юридический адрес: Юридический адрес:
Реквизиты: Реквизиты:
Заказчик: Подрядчик (Исполнитель):
______________ (________________) _____________ (________________)
М.П. М.П.
Приложение № 1
к Контракту
№ ___ от "___" ______ 20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Приложение № 2
к Контракту
№ ___ от "___" ______ 20__ г.
Форма
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
№ Наименование Описание Единица Количество Стоимость, руб.
п/п работ (характеристика) измерения
(услуг) работ (услуг) единицы всего
измерения
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ):
________________/_______________/ ___________________/_______________/
"___" ______ 20__ г. "___" ______ 20__ г.
М.П. М.П.
Приложение № 3
к Контракту
№ ___ от "___" ______ 20__ г.
Форма
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
(ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
№ Наименование Кол-во Срок выполнения Примечание
п/п работ (объем) работ (услуг)
(услуг)
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ):
________________/_______________/ ___________________/_______________/
"___" ______ 20__ г. "___" ______ 20__ г.
М.П. М.П.
Приложение № 4
к Контракту
№ ___ от "___" ______ 20__ г.
Форма
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)
г. _________________ "____" __________ 20____ г.
___________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
(наименование организации)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик (Исполнитель)", в лице _________________,
(должность,
Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с государственным контрактом (гражданско-правовым
договором) № ____ от "___" __________ 20__ г. (далее - Контракт) Подрядчик
(Исполнитель) выполнил обязательства по выполнению работ (оказанию услуг),
а именно:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ (оказанных услуг)
соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы (услуги) согласно контракту должны быть
выполнены (оказаны) "___" __________ 20__ г., фактически выполнены
(оказаны) "___" __________ 20__ г.
4. Недостатки выполненных работ (оказанных услуг) выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Исполнителю) в соответствии с
условиями Контракта ______________________________________________________.
6. В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма штрафных санкций
составляет _______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Исполнителю) с учетом
удержания штрафных санкций, составляет _______________________.
8. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по Контракту:
Сдал: Принял:
ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ): ЗАКАЗЧИК:
______________/______________/ _______________/______________/
М.П. М.П.
Приложение № 6
к распоряжению
Министерства экономики
Московской области
от 29 июля 2013 г. № 35-РМ
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) НА ВЫПОЛНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ (НУЖД БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР) N
на ___________________________________
Московская область
г. ________________ "___" _________ 20___ г.
_______________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени Московской области в соответствии с Положением о _____________ (уставом), утвержденным ________________________, в лице _________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и _______________________ (реквизиты свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ или паспортные данные для физического лица), именуемый в дальнейшем "Генеральный подрядчик", в лице ____________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании результатов размещения заказа ___________________________ (путем проведения конкурса, закрытого аукциона, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок, размещения заказа у единственного поставщика), протокол __________________ № ________ от ___________ г., заключили настоящий государственный контракт (гражданско-правовой договор) (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить собственными и (или) привлеченными силами предусмотренный настоящим Контрактом полный комплекс работ по строительству Объекта - __________________ (далее - Объект) и вводу в эксплуатацию Объекта (далее - работы) в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и Московской области, условиями Контракта и в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, являющимися неотъемлемой частью Контракта.
1.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы и передать результат работ Заказчику в сроки, указанные в разделе 3 Контракта и в Графике производства работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 1).
1.3. Проектная документация на Объект утверждена ___________________.
1.4. Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом Цену.
1.5. Финансирование строительства Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта, осуществляется за счет ____________________ (Например: средств бюджета Московской области).
2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта составляет _______ (____) рублей ____ (____) копеек, в том числе НДС - ______ процентов, _______ (_____) рублей ____ (____) копеек (далее - Цена Контракта), и является твердой на весь срок выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта (в случае, если в конкурсной документации или документации о закрытом аукционе, об открытом аукционе в электронной форме предусмотрено формирование цены контракта в иностранной валюте, цена контракта устанавливается в соответствующей валюте).
Цена Контракта определена на весь срок выполнения работ в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения Контракта.
Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Московской области и настоящим Контрактом.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации (в случае установления Цены Контракта в валюте: по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день платежа, но не выше, чем курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату заключения Контракта).
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Генерального подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.
2.5. Изменение Цены Контракта по настоящему Контракту оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
2.6. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) количеству (объему) товаров (работ и услуг).
3. Сроки выполнения работ
3.1. Начальный, конечный сроки выполнения работ, а также сроки этапов выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с Графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Изменения в График производства работ по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с требованиями части 5 статьи 9 Федерального закона. Изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к Контракту.
3.2. Общая продолжительность работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта с учетом испытательных, пусконаладочных и иных работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта, составляет ______________________________.
3.3. Работы по Контракту должны быть начаты не позднее 10 дней после выполнения п. 4.2.2 Контракта.
3.4. Работы по Контракту должны быть завершены не позднее ____________ 20___ г.
В дату завершения работ включены:
сдача результата работ Генеральным подрядчиком и приемка его Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства;
передача Генеральным подрядчиком документов согласно пункту 5.2 Контракта.
3.5. Генеральный подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом он не вправе требовать увеличения Цены Контракта.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Генерального подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Генерального подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.
4.1.3. Запрашивать у Генерального подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
4.1.4. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации строительных норм и правил, технических условий и стандартов, применяемых в строительстве, Проектной, Рабочей документацией, условиями настоящего Контракта.
4.1.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.
4.1.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Генеральным подрядчиком работ Проектной и Сметной документации, актам о приемке выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ и затрат вызвать полномочных представителей Генерального подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
4.1.7. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении членом данной саморегулируемой организации требований стандартов и правил при выполнении работ в целях применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.1.8. Осуществлять контроль целевого использования денежных средств, перечисленных по Контракту.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Своевременно за свой счет заключить договоры с проектной организацией на осуществление авторского надзора, с соответствующими уполномоченными органами Московской области и другими организациями, осуществляющими техническое сопровождение строительства, за исключением договоров со специализированными организациями на ведение надзора за строительством инженерных сетей для обеспечения выполнения работ по настоящему Контракту.
4.2.2. По письменному запросу Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней передать в установленном порядке на период строительства Объекта:
4.2.2.1. Проектную документацию в отношении Объекта с необходимыми согласованиями.
4.2.2.2. Рабочую документацию с необходимыми согласованиями.
4.2.2.3. Строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта. Приемка-передача строительной площадки оформляется Актом передачи строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту, и мусора.
4.2.2.4. Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ на весь период строительства Объекта, полученное в установленном порядке.
4.2.2.5. Разрешение на производство вырубки деревьев и кустарников, заключения по результатам лабораторных исследований грунта и другие документы, необходимые для открытия ордера на производство подготовительных, земляных и строительных работ.
4.2.2.6. Геодезическую разбивку осей Объекта.
4.2.2.7. Перечень исполнительной документации, необходимой для сдачи работ Генеральным подрядчиком, приемки их Заказчиком.
4.2.2.8. Технические условия на временное присоединение в соответствии с проектом организации строительства.
4.2.2.9. Копию титула стройки.
4.2.3. Содействовать Генеральному подрядчику в получении документов об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора.
4.2.4. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала работ обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации для подключения бытового городка строителей, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ.
4.2.5. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством.
Не позднее чем в течение 5 (пяти) дней с даты заключения Контракта передать Генеральному подрядчику информацию о лицах, уполномоченных осуществлять авторский надзор, в объеме, необходимом для информирования указанных лиц о необходимости участия в мероприятиях по строительному контролю (авторскому надзору).
4.2.6. Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и строений в зоне строительства Объекта, а также допуск в строения, через которые проходят проектные инженерные коммуникации, Генерального подрядчика и уполномоченных им лиц.
4.2.7. По письменному сообщению Генерального подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Генеральным подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным законодательством.
4.2.8. Совместно с Генеральным подрядчиком выполнить в присутствии представителей эксплуатирующей организации испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для передачи Объекта в эксплуатацию работы с оформлением соответствующих документов. Передать эксплуатирующей организации соответствующие разделы Проектной документации по эксплуатации и необходимую приемочную документацию для заключения договоров с коммунальными службами.
4.2.9. Содействовать эксплуатирующей организации в заключении договоров с коммунальными службами на обеспечение Объекта электроэнергией, водой, теплом и т.д.
4.2.10. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.11. В случае досрочного исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
4.2.12. Предоставить Генеральному подрядчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Заказчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
4.2.13. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.14. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
4.2.15. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Генеральным подрядчиком работ Проектной, Рабочей документации, актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) вызвать полномочных представителей Генерального подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5. Права и обязанности Генерального подрядчика
5.1. Генеральный подрядчик вправе:
5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
5.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Проектной документации.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменения Цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Генеральный подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ (оказания услуг) в порядке, установленном настоящим Контрактом.
5.1.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.
5.1.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.1.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.2. Генеральный подрядчик обязуется:
5.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы.
5.2.2. В срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта представить Заказчику необходимые документы для оформления разрешения на производство строительно-монтажных работ.
5.2.3. Осуществить пересадку зеленых насаждений и крупномерных деревьев в установленном порядке.
5.2.4. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Графиком производства работ, утвержденной Проектной и Рабочей документацией и СНиП, нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями, и сдать результат работ Заказчику (приемочной комиссии, сформированной Заказчиком в соответствии с пунктом 8.7.3 Контракта) с комплектом исполнительной технической документации, а также передать Заказчику документы, подготовка которых входит в обязанности Генерального подрядчика как лица, осуществляющего строительство в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимые для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
5.2.5. Обеспечить:
5.2.5.1. Выполнение работ по настоящему Контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с Проектной и Рабочей документацией, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.
5.2.5.2. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим виды деятельности, являющиеся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, наличие документов, подтверждающих свое соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта.
5.2.5.3. Представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ.
5.2.5.4. Устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.
5.2.5.5. Установку приборов регулирования и учета ресурсов согласно разработанной и утвержденной Проектной, Рабочей документации.
5.2.5.6. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
5.2.5.7. Наличие квалифицированного персонала для производства работ, имеющего необходимые документы и зарегистрированного на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего трудового и миграционного законодательства Российской Федерации.
5.2.6. Предоставить Заказчику письмо от саморегулируемой организации, содержащее следующие сведения: перечень видов работ, на которые выдано свидетельство; предъявляемые требования и соответствие им Генерального подрядчика; внесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в установленном размере, а также информацию о страховании гражданской ответственности Генерального подрядчика; применение к Генеральному подрядчику мер дисциплинарного воздействия в течение 1 (одного) года до даты подписания настоящего Контракта.
5.2.7. Принять по Акту приемки строительную площадку и возвести собственными и (или) привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно проекту организации строительства (ПОС) и выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность.
5.2.8. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями.
5.2.9. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
5.2.10. В установленном порядке согласовать порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства.
5.2.11. Оформить в установленном порядке земельно-правовые отношения на период строительства Объекта.
5.2.12. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения согласно Графику производства работ субподрядными организациями.
5.2.13. Известить Заказчика и авторский надзор проектной организации о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 часа до начала приемки соответствующих работ.
Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генеральным подрядчиком срок Генеральный подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
5.2.14. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.2.15. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного под строительство земельного участка, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка.
5.2.16. В случае приемки работ (Объекта) в эксплуатацию в зимнее время выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией, сформированной Заказчиком, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
5.2.17. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком оборудования, Проектной, Рабочей документации;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
иных независящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.2.18. Вывезти в течение ________________ со дня утверждения Акта приемки объекта капитального строительства приемочной комиссией, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, за пределы строительной площадки принадлежащие Генеральному подрядчику или субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
5.2.19. При строительной готовности Объекта в течение 5 (пяти) дней известить об этом Заказчика.
5.2.20. Обеспечить строительную готовность Объекта и его помещений под монтаж технологического оборудования в срок не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты завершения работ.
5.2.21. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексной апробации в присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующей организации.
5.2.22. Нести расходы по содержанию Объекта до сдачи результата работ Генеральным подрядчиком и приемки их Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства.
5.2.23. Нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата работ Генеральным подрядчиком и приемки их Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства.
5.2.24. Одновременно с предъявлением результата работ к приемке предоставить Заказчику исполнительную документацию по прокладке наружных коммуникаций и пакет документов для передачи инженерных коммуникаций в собственность Московской области.
5.2.25. Нести ответственность за случайное уничтожение и (или) повреждение результата работ (Объекта) до даты утверждения Акта приемки объекта капитального строительства приемочной комиссией.
5.2.26. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств представить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.
5.2.27. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой Цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта.
5.2.28. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Генерального подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.2.29. Обеспечить постоянное нахождение на Объекте представителя Генерального подрядчика, назначаемого приказом по организации, а также ответственных лиц от привлеченных субподрядных организаций.
5.2.30. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.
5.2.31. Не допускать заключения договоров субподрядными организациями с другими подрядчиками.
5.2.32. Все подрядные (субподрядные) организации обязаны иметь свидетельства саморегулируемой организации на работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5.2.33. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
5.3. Генеральный подрядчик не вправе передавать свои обязательства по Контракту. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Генерального подрядчика по Контракту.
6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
6.1. Строительство Объекта по настоящему Контракту должно быть обеспечено Генеральным подрядчиком материалами надлежащего качества.
Используемые в строительстве Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. (ВАРИАНТ I. Обеспечение строительства оборудованием осуществляется Заказчиком совместно с Генеральным подрядчиком в соответствии с Перечнем оборудования, предоставляемого Сторонами по настоящему Контракту (с указанием сроков такого предоставления в соответствии с Графиком производства работ), который является неотъемлемым приложением к настоящему Контракту.
Приемку, разгрузку и складирование всего оборудования, передаваемого Заказчиком, осуществляет Генеральный подрядчик.
Для обеспечения приемки оборудования, передаваемого Заказчиком, Генеральный подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя. Полномочия представителя по приемке и передаче оборудования должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.
В случае выявления Генеральным подрядчиком некомплектности предоставленного Заказчиком оборудования при приемке его для монтажа либо обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Генеральный подрядчик обязан немедленно уведомить об этом Заказчика.
После получения соответствующего уведомления Заказчик при участии Генерального подрядчика составляет соответствующий акт.
Предъявление претензий к заводу-изготовителю или соответствующему поставщику оборудования является обязанностью Заказчика.
Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в течение 20 (двадцати) дней с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением Сторон. Выявленные дефекты оборудования Заказчик обязан в срок, согласованный с Генеральным подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению Сторон настоящего Контракта эти работы могут выполняться Генеральным подрядчиком.
Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность оборудования, доставленного на строительную площадку.)
(ВАРИАНТ II. Обеспечение строительства оборудованием осуществляется Заказчиком в соответствии с Перечнем оборудования, предоставляемого по настоящему Контракту (с указанием сроков такого предоставления в соответствии с Графиком производства работ), который является неотъемлемым приложением к настоящему Контракту.
Приемку, разгрузку и складирование всего оборудования, предоставляемого Заказчиком, осуществляет Генеральный подрядчик.
Для обеспечения приемки оборудования, предоставляемого Заказчиком, Генеральный подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя. Полномочия представителя по приемке и передаче оборудования должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.
В случае выявления Генеральным подрядчиком некомплектности предоставленного Заказчиком оборудования при приемке его для монтажа либо обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Генеральный подрядчик обязан немедленно уведомить об этом Заказчика.
После получения соответствующего уведомления Заказчик при участии Генерального подрядчика составляет соответствующий акт.
Предъявление претензий к заводу-изготовителю или соответствующему поставщику оборудования является обязанностью Заказчика.
Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в течение 20 (двадцати) дней с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением Сторон. Выявленные дефекты оборудования Заказчик обязан в срок, согласованный с Генеральным подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению Сторон настоящего Контракта эти работы могут выполняться Генеральным подрядчиком.
Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность оборудования, доставленного на строительную площадку.)
(ВАРИАНТ III. Обеспечение строительства оборудованием осуществляется Генеральным подрядчиком в соответствии с Перечнем оборудования, предоставляемого по настоящему Контракту (с указанием сроков такого предоставления в соответствии с Графиком производства работ), который является неотъемлемым приложением к настоящему Контракту.)
7. Порядок выполнения работ
7.1. Генеральный подрядчик начинает выполнять работы в сроки, указанные в пункте 3.3 Контракта.
7.2. Для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке Объекта Заказчик в трехдневный срок с момента передачи Генеральному подрядчику по акту строительной площадки сообщает ему исходные точки, координаты, уровни и создает геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.
7.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Генеральный подрядчик исправляет за свой счет.
По окончании строительства Генеральный подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.
7.4. Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика.
Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.5. Генеральный подрядчик письменно за 2 (два) дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Готовность подтверждается трехсторонним с участием представителя авторского надзора актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.
7.6. Генеральный подрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексной его апробации.
7.7. Оборудование, переданное Заказчиком Генеральному подрядчику по акту под монтаж, находится на ответственном хранении Генерального подрядчика до истечения двухнедельного срока с момента выпуска итогового заключения соответствующего уполномоченного органа Московской области.
7.8. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Генеральный подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения Цены Контракта, установленной в разделе 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.
В случае отказа Генерального подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Генерального подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика.
Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Генерального подрядчика в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ.
7.9. Заказчик определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов своего уполномоченного представителя на строительство, который от имени Заказчика совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и Проектной, Рабочей документации.
Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. Генеральный подрядчик обеспечивает представителя Заказчика помещением для работы.
7.10. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Генеральный подрядчик в соответствии с техническими условиями, выданными Заказчиком.
7.11. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта Заказчик в тридцатидневный срок:
принимает решение о консервации Объекта;
оплачивает фактически выполненные работы;
принимает не завершенный строительством Объект под свою охрану.
Порядок, сроки и стоимость консервации оформляются Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
8. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов
8.1. (данный пункт включается в случае, когда в конкурсной документации или документации о закрытом аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме предусмотрена предоплата (аванс) Заказчик производит выплату авансового платежа Генеральному подрядчику на банковский счет, указанный в разделе 18 Контракта в размере _____ процентов от Цены Контракта, что составляет __________ рублей ____ копеек, в течение ___ (___) банковских дней со дня выставления Генеральным подрядчиком счета на перечисление авансового платежа, но не ранее включения сведений о настоящем Контракте в реестр контрактов в соответствии с Федеральным законом (далее - Реестр контрактов) и доведения лимитов бюджетных обязательств до Заказчика.
Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом Контракта, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 18 Контракта.
Погашение аванса осуществляется пропорционально стоимости выполненных объемов работ при ежемесячных расчетах за выполненные объемы работ.
При расторжении (досрочном прекращении) Контракта непогашенная сумма аванса подлежит перечислению Заказчику.
8.2. Расчеты за выполненные в отчетном периоде (месяце) и подтвержденные оформленными актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) объемы работ осуществляются ежемесячно.
8.3. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик представляет в ___ экземплярах Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - постановление Госкомстата) (далее - акт по форме № КС-2), и справку о стоимости выполненных работ и затрат, оформленную по унифицированной форме № КС-3, утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата (далее - справка по форме № КС-3), а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, иную необходимую исполнительную документацию) и необходимые для оплаты счета-фактуры и счета.
8.4. Заказчик в течение _______ рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет, подписывает представленные документы (в том числе акты по форме № КС-2, справки по форме № КС-3) и возвращает ___ экземпляров Генеральному подрядчику, а также оформляет реестр на оплату или направляет обоснованный отказ.
8.5. В случае если Заказчик в установленный срок не оформил представленные документы (пункт 8.2), не дал мотивированного объяснения, данные документы по истечении рабочих дней с момента получения от Генерального подрядчика считаются оформленными Заказчиком, работы принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.
8.6. Заказчик ежемесячно в течение ________ банковских дней с даты представления Генеральным подрядчиком документов, предусмотренных пунктом 8.3 Контракта, осуществляет оплату Генеральному подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3, подтверждающих выполнение работ в соответствующем отчетном периоде (месяце), в пределах Цены Контракта и годового лимита финансирования, утвержденного в титульном списке на строительство Объекта.
8.7. Сдача Генеральным подрядчиком и приемка Заказчиком (приемочной комиссией) результата работ (законченного строительством Объекта) осуществляются в следующем порядке:
8.7.1. Сдача Генеральным подрядчиком и приемка Заказчиком (приемочной комиссией) результата работ (законченного строительством Объекта) осуществляются в срок _____________ и оформляются подписанием Акта приемки объекта капитального строительства. В указанный срок Акт приемки объекта капитального строительства подписывается членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.
8.7.2. Генеральный подрядчик в срок __________ до даты завершения работ обязан:
вручить Заказчику уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ;
подготовить результаты работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Генерального подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
8.7.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) дней с даты получения письменного сообщения Генерального подрядчика о готовности к сдаче результата работ (законченного строительством Объекта) обязан сформировать и утвердить состав приемочной комиссии и приступить к приемке результата работ.
8.7.4. Генеральный подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии, сформированной Заказчиком) Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации по перечням согласно нормативным правовым актам государственных органов, включая исполнительную документацию на инженерные сети, и проектом Акта приемки объекта капитального строительства (в четырех экземплярах).
8.8. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после утверждения Заказчиком Акта приемки Генеральный подрядчик предъявляет Заказчику в ______ экземплярах справку по форме № КС-3 с указанием полной стоимости работ на Объекте.
Заказчик в течение _______ рабочих дней с даты получения справки по форме № КС-3 рассматривает, оформляет, подписывает представленную справку по форме № КС-3, возвращает _______ экземпляров Генеральному подрядчику или направляет Генеральному подрядчику обоснованный отказ.
8.9. Окончательный расчет за выполнение полного комплекса работ по Контракту производится Заказчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения Акта приемки объекта капитального строительства.
8.10. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Генерального подрядчика, указанный в настоящем Контракте.
8.11. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Проектной и Рабочей документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
8.12. Заказчик вправе приостановить проведение окончательного расчета (пункт 8.9) за выполненные работы с Генеральным подрядчиком, если при приемке результата работ обнаружены недостатки (дефекты) в работах (в том числе ненадлежаще оформлены (не оформлены) документы, предусмотренные пунктом 5.2.24 Контракта), о чем сделана соответствующая запись в Акте приемки объекта капитального строительства. В указанных случаях окончательный расчет производится после устранения Генеральным подрядчиком недостатков (дефектов) либо после привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения недостатков, дефектов с возмещением расходов на их устранение за счет Генерального подрядчика, если Генеральным подрядчиком недостатки (дефекты) не устранены в установленный для этого разумный срок.
8.13. Подписание Заказчиком актов по форме № КС-2, справок по форме № КС-3 не лишает его права представлять Генеральному подрядчику возражения по объему и стоимости работ по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета Московской области.
8.14. Заказчик после приемки Объекта от Генерального подрядчика по Акту приемки объекта капитального строительства обязан подготовить его к вводу в эксплуатацию, обеспечив выполнение индивидуальной и комплексной апробации инженерно-технического оборудования, производство пусконаладочных работ с пробной эксплуатацией и выпуском продукции, передачу территориальным или другим эксплуатационным организациям внешних коммуникаций и инженерных сооружений на обслуживание, получение заключений, специальных разрешений на эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах государственного надзора, укомплектование Объекта аттестованными эксплуатационными кадрами, сырьевыми и другими материально-техническими ресурсами.
8.15. (ВАРИАНТ I) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Генеральным подрядчиком соответствующего размера неустойки.
(ВАРИАНТ II) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, а также осуществляет перечисление суммы неустойки в доход бюджета Московской области на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Генерального подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки. (При реализации ВАРИАНТА II Заказчикам следует руководствоваться письмом Министерства финансов Российской Федерации от 26.12.2011 № 02-11-00/5959.)
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10. Гарантии качества
10.1. Генеральный подрядчик гарантирует:
качество выполнения всех работ в соответствии с Проектной, Рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
10.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет ___________ с даты утверждения Заказчиком Акта приемки объекта капитального строительства.
10.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 10.3 настоящего Контракта недостатков Заказчик должен заявить о них Генеральному подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения.
В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных Генеральным подрядчиком недостатках Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
10.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик. При этом Генеральный подрядчик должен быть извещен о недостатках Объекта.
10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 10.3 Контракта, Генеральный подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов или соразмерного уменьшения Цены Контракта.
В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Генерального подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Генерального подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика.
11. Обеспечение исполнения Контракта
11.1. Принять к сведению, что Генеральный подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму ________ рублей в форме _________________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) (в случае, если в пункте 2.1 Контракта Цена Контракта указана в иностранной валюте, обеспечение исполнения Контракта также устанавливается в соответствующей валюте).
11.2. (данный пункт включается в Контракт в случае, если предложения победителя конкурса содержали предложения по обеспечению исполнения обязательств Генерального подрядчика по данным критериям) Принять к сведению, что по критерию (ВАРИАНТ I) "объем предоставления гарантий качества работ, услуг" (ВАРИАНТ II) "срок предоставления гарантий качества работ, услуг" Генеральный подрядчик внес обеспечение на сумму _________________ рублей в форме ___________________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) (в случае, если в пункте 2.1 Контракта Цена Контракта указана в иностранной валюте, обеспечение также устанавливается в соответствующей валюте).
11.3. Денежные средства возвращаются Генеральному подрядчику при условии надлежащего исполнения Генеральным подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение _____ банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Генеральным подрядчиком в этом письменном требовании.
11.4. В случае увеличения Цены Контракта Генеральный подрядчик обязуется внести соответствующие изменения в (безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией) ИЛИ (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита).
11.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в той же форме, на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данной статье настоящего Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Генеральным подрядчиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.
11.6. (данный пункт включается в случае, когда в конкурсной документации или документации о закрытом аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме предусмотрена предоплата (аванс) Обеспечение исполнения Контракта распространяется в том числе на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств по Контракту.
12. Ответственность Сторон
(Заказчики по своему усмотрению могут установить иные размеры штрафных санкций, но не ниже, чем размеры, предусмотренные данной формой контракта. Также Заказчики вправе дополнительно предусмотреть ответственность за иные нарушения, допущенные Генеральным подрядчиком.)
12.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
12.2. В случае повреждения инженерных сетей при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
12.3. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.
12.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.
12.5. (ВАРИАНТ I - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК ДО 180 ДНЕЙ) В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки, установленные Графиком производства работ, на срок до 10 дней Генеральный подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком производства работ срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ.
В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства на срок более 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки.
(ВАРИАНТ II - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК СВЫШЕ 180 ДНЕЙ) В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки, установленные Графиком производства работ, на срок до 10 дней Генеральный подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком производства работ срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ.
В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства на срок более 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки.
12.6. За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, предусмотренных актом (п. 7.8 Контракта), Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки.
12.7. (ВАРИАНТ I - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК ДО 180 ДНЕЙ) В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Графиком производства работ, Генеральный подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Генеральному подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком производства работ.
В случае неисполнения Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком производства работ, в надлежащем объеме в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств Генеральным подрядчиком по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком производства работ, в надлежащем объеме.
(ВАРИАНТ II - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК СВЫШЕ 180 ДНЕЙ) В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Графиком производства работ, Генеральный подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Генеральному подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком производства работ.
В случае неисполнения Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком производства работ, в надлежащем объеме в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств Генеральным подрядчиком по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком производства работ, в надлежащем объеме.
12.8. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Генеральный подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день с момента направления Заказчиком Генеральному подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком производства работ, и требованием об устранении недостатков до момента фактического устранения недостатков.
12.9. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генеральному подрядчику или его субподрядчикам имущества и (или) строительного мусора Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки.
В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства на срок более 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки до момента освобождения строительной площадки.
12.10. За невыполнение письменных предписаний, выданных Заказчиком в ходе производства работ, Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 50000 рублей за каждый факт.
12.11. За нарушение границ земельного участка, переданного Генеральному подрядчику, Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100000 рублей за каждое такое нарушение.
12.12. За непередачу Заказчику исполнительной документации Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки.
12.13. За ненадлежащее и/или несвоевременное представление Заказчику акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и/или справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20000 рублей за каждый факт.
12.14. В случае нарушения Генеральным подрядчиком миграционного законодательства Российской Федерации Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 50000 рублей за каждое нарушение.
12.15. При установлении Заказчиком нарушений по качеству применяемых материалов или нарушений технологии работ Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 50000 рублей за каждый выявленный Заказчиком факт.
12.16. За неявку Генерального подрядчика для участия по приглашению Заказчика в совещаниях, комиссиях по обследованию, составлении актов, фиксирующих дефекты, Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 25000 рублей за каждый факт.
12.17. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Генеральным подрядчиком своих обязательств или совершения Генеральным подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Генеральный подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.
12.18. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
12.19. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Контрактом.
13. Охрана строительной площадки
13.1. Генеральный подрядчик обеспечивает в установленном порядке охрану Объекта и строительной площадки до даты освобождения строительной площадки.
14. Страхование Объекта строительства
14.1. Генеральный подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:
со случайной гибелью и (или) повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму, равную Цене Контракта;
с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму не менее рублей.
14.2. Генеральный подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы.
14.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Генеральный подрядчик.
14.4. При получении суммы страхового возмещения Генеральный подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта Генеральный подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.
14.5. Страхование не освобождает Заказчика и Генерального подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
15. Порядок урегулирования споров
15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
15.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
15.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
15.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
15.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
15.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
15.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
16. Порядок расторжения Контракта
16.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
16.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
16.2.1. При существенном нарушении Контракта Генеральным подрядчиком.
16.2.2. Нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Графиком производства работ, более чем на ______ (_____) рабочих дней.
16.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Генеральным подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
16.2.4. Установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.
16.2.5. Установления факта проведения ликвидации Генерального подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Генерального подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
16.2.6. Установления факта приостановления деятельности Генерального подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
16.2.7. Наличия у Генерального подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Генерального подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Генеральный подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16.2.8. ________________________________________.
16.2.9. ________________________________________.
16.3. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Контракта несет Генеральный подрядчик.
16.4. Ответственность за сохранность Объекта после расторжения Контракта до момента заключения Контракта на проведение работ по строительству (капитальному ремонту) Объекта с новым Генеральным подрядчиком несет Заказчик.
16.5. (данный пункт включается в случае, когда в конкурсной документации или документации о закрытом аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме предусмотрена предоплата (аванс) Генеральный подрядчик обязан вернуть заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с настоящим Контрактом, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения настоящего Контракта. Момент расторжения настоящего Контракта определяется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
16.6. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.
16.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
16.8. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
16.9. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Работ, выполненных Генеральным подрядчиком.
17. Особые условия
17.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "____" __________ 20____ г.
17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
17.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов, предусмотренном Федеральным законом, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
17.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре контрактов в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.
17.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.
17.6. Генеральный подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
17.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.
17.8. (ВАРИАНТ I - при заключении контракта по итогам проведения конкурса, закрытого аукциона, запроса котировок, размещения заказа у единственного поставщика) Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
(ВАРИАНТ II - при заключении Контракта по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме) Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона (дополнительно стороны вправе оформить контракт в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).
17.9. Факт надлежащего выполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме (за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных в разделе 10 Контракта) фиксируется Сторонами в Акте о результатах реализации Контракта, являющемся неотъемлемым приложением к настоящему Контракту (приложение № 2). Указанный Акт Стороны обязаны подписать не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты сдачи Генеральным подрядчиком и приемки Заказчиком результата работ по Акту приемки объекта капитального строительства.
Проект Акта о результатах реализации Контракта в ______ экземплярах, подписанный со стороны Генерального подрядчика, предоставляет Заказчику Генеральный подрядчик в срок не позднее 35 (тридцати пяти) дней с даты сдачи Генеральным подрядчиком и приемки Заказчиком результата работ по Акту приемки объекта капитального строительства при условии выполнения Заказчиком к указанному сроку обязательств по проведению окончательного расчета согласно пункту 8.9 Контракта.
Заказчик обязан не позднее срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, рассмотреть предоставленный Акт о результатах реализации Контракта, подписать его и возвратить Генеральному подрядчику ________ экземпляров указанного Акта.
18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
Почтовый (фактический) адрес: Почтовый (фактический) адрес:
Адрес (место) нахождения: Адрес (место) нахождения:
Реквизиты: Реквизиты:
Заказчик: Генеральный подрядчик:
______________ (________________) _____________ (________________)
М.П. М.П.
Приложение № 1
к Контракту
№ ___ от "__" _____ 20__ г.
Форма
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
№ Наименование работ или событий, Ед. Объем Срок исполнения Исполнитель Продолжительность работ в
п/п этапы их выполнения изм. (Заказчик месяцах
или
Начало Конец Генеральный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(число, (число, подрядчик)
месяц, месяц,
год) год)
1 Работы подготовительного периода
2 Земляные работы
3 Возведение конструкций подземной
части
4 Общестроительные работы (стены,
перегородки, кровля и т.д.)
5 Отделочные работы
6 Заполнение оконных и дверных проемов
7 Электромонтажные работы, монтаж
оборудования
8 Санитарно-технические работы, монтаж
оборудования
9 Комплекс работ по устройству
слаботочных систем, монтаж
оборудования
10 Комплекс работ по устройству систем
вентиляции и кондиционирования,
монтаж оборудования
11 Благоустройство территории
12 Комплекс работ по устройству
наружных инженерных коммуникаций
13 Пусконаладочные работы (не более 2
месяцев с момента оформления Акта
приемки объекта капитального
строительства)
14 Получение разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, Акта о результатах
реализации Контракта
ЗАКАЗЧИК: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
Приложение № 2
к Контракту
№ ___ от "__" _____ 20__ г.
Форма
АКТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТА
№ _______ от "______" _____________ 20____ г.
г. ____________________ "___" ________ 20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик __________________________________ в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и Генеральный подрядчик ________________________________ в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Предусмотренные Контрактом № _____ "___" ________ 20___ г. (далее - Контракт) работы выполнены Генеральным подрядчиком надлежаще (включая подготовку и передачу исполнительной документации), сдача Генеральным подрядчиком и приемка Заказчиком результата работ оформлена Актом приемки Объекта капитального строительства № _____ "___" ________ 20___ г.
2. Документация, необходимая для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, подготовка и оформление которой входит в обязанности Генерального подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в составе согласно Акту (примерная форма прилагается) приемки-передачи документов, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, подготовка которых входит в обязанности Генерального подрядчика как лица, осуществляющего строительство, от "___" ________ 20___ г. (дата составления Акта) надлежаще оформлена и принята Заказчиком.
3. Все взаиморасчеты между Заказчиком и Генеральным подрядчиком по Контракту произведены.
4. На дату подписания настоящего акта взаимные претензии по исполнению обязательств по Контракту отсутствуют.
Подписи:
Заказчик: Генеральный подрядчик:
_______________________ ______________________
М.П. М.П.
Форма акта согласована:
Заказчик: Генеральный подрядчик:
___________/___________/ ___________/___________/
М.П. М.П.
Приложение
к акту о результатах
реализации Контракта
Форма
АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ПОДГОТОВКА КОТОРЫХ ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТИ
ГЕНПОДРЯДЧИКА КАК ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО
г. ____________________ "___" ________ 20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик _____________________________________ в
лице ____________________, действующего на основании ___________________, с
одной стороны, и Генеральный подрядчик __________________________________ в
лице ____________________, действующего на основании ___________________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий акт о
нижеследующем:
Настоящим актом Стороны подтверждают, что согласно Контракту № ________
"___" _________ 20___ г. документация, необходимая для получения разрешения
на ввод Объекта в эксплуатацию, подготовка и оформление которой входит в
обязанности Генерального подрядчика как лица, осуществляющего
1
строительство, в составе :
№ Наименование документов
п/п
1. Акт приемки мусоропроводов и помещений мусоросборных камер
2. Акт приемки кровли
3. Акт приемки фасадов
4. Акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания
(энергетический паспорт)
5. Акт приемки системы и выпусков водостока здания
6. Акт приемки внутренних систем отопления
7. Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения
8. Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации
9. Акт приемки естественной вентиляции
10. Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции
11. Акт приемки системы кондиционирования воздуха
Холодоснабжение
12. Акт приемки законченного строительством инженерного сооружения (ЦТП,
РТП и др.)
13. Акты приемки специализированных инженерных систем и сооружений (по
перечню в соответствии с утвержденным проектом)
14. Акты приемки слаботочных систем и автоматизации инженерных систем (по
перечню в соответствии с утвержденным проектом)
15. Акт (справка) приемки дворовых водосточных сетей
16. Акт приемки пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки
17. Акт об обеспечении объекта теплоснабжением
18. Акт технической приемки водопровода
19. Акт осмотра дворовой канализации
20. Справка о выполнении технических условий энергоснабжающих организаций
21. Акт приемки внутренних электромонтажных работ
22. Акт приемки работ по устройству наружного освещения
23. Справка о выполнении работ по телефонной канализации
24. Акт о выполнении работ по внешней и внутренней радиофикации в объеме
утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими
условиями
25. Акт о выполнении работ по внешнему и внутреннему телевидению в объеме
утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими
условиями
26. Акты полного технического освидетельствования подъемно-транспортного
оборудования (по перечню в соответствии с утвержденным проектом)
27. Акт технической приемки локальных систем безопасности объекта
28. Акты приемки смонтированного технологического оборудования
29. Акт принятых работ по благоустройству и озеленению (зимние и летние
формы)
30. Акт (справка) о соответствии объекта капитального строительства
требованиям приспособления для нужд инвалидов и маломобильных граждан
надлежаще оформлена, передана Генеральным подрядчиком и принята Заказчиком. Претензии по указанной выше документации отсутствуют.
ЗАКАЗЧИК: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
_____________/_______________/ ______________/________________/
М.П. М.П.
1
Перечень документации определяется в соответствии с Техническим
заданием.
Приложение № 3
к Контракту
№ ___ от "__" _____ 20__ г.
Форма
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО СТОРОНАМИ ПО КОНТРАКТУ
№ Наименование оборудования Сторона, Срок передачи
п/п предоставляющая (число, месяц, год)
оборудование
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ЗАКАЗЧИК: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
_____________/_______________/ ______________/________________/
М.П. М.П.
------------------------------------------------------------------