Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района МО от 20.08.2013 N 1595 "Об утверждении типовых форм договоров на выполнение работ по подготовке технического плана объекта недвижимости и на выполнение работ по технической инвентаризации"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСК
КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 2013 г. № 1595
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОГОВОРОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
И НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
В целях регистрации права собственности на объекты недвижимости, находящиеся в собственности городского поселения Красногорск, и необходимости проведения технической инвентаризации постановляю:
1. Утвердить типовую форму договора на выполнение работ по подготовке технического плана объекта недвижимости (приложение № 1).
2. Утвердить типовую форму договора на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся на территории городского поселения Красногорск (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Красногорск Султанова В.Н.
Глава городского
поселения Красногорск
В.В. Кругликов
Приложение № 1
Договор подряда N
на выполнение работ по подготовке технического плана
объекта недвижимости
__________ 2013 г.
Заказчик: администрация городского поселения Красногорск Красногорского
муниципального района Московской области в лице главы городского поселения
Красногорск Кругликова В.В., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
подрядчик: ________________________________________________________________
_______________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с документацией, представляемой заказчиком выполнить работы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить кадастровые работы по подготовке технического плана:
№ Цель Вид Количество Адрес (описание Количество характерных
п/п выполнения 2 объектов местоположения) точек контура объекта
1 объекта 3 и иные характеристики
работ объекта(ов) объекта
(при необходимости)
1
--------------------------------
1
Постановка на учет созданного или образованного объекта(ов) либо учет
изменений объекта(ов).
2
Здание, сооружение, помещение или объект незавершенного строительства.
3
Указывается адрес (описание местоположения) созданного(ых) объекта(ов)
или адрес (описание местоположения) исходного(ых) объекта(ов), из которого
образуется(ются) объект(ы).
1.3. По результатам выполнения работ подрядчик передает заказчику технический план объекта(ов) на бумажном носителе в количестве 2 экз. и в электронном виде.
1.4. Технический план изготавливается на дату обследования объекта(ов), при этом сведения о выявленных самовольных постройках (реконструкции), а также несанкционированных перепланировках и переустройствах отражаются подрядчиком в техническом плане.
1.5. Работы выполняются в соответствии с положениями действующего на дату заключения настоящего Договора законодательства РФ.
1.6. Срок выполнения работ составляет 3 (три) календарных дня со дня полной оплаты стоимости работ заказчиком.
В указанный срок не включается срок, в течение которого подрядчик не имел возможности выполнять работы в связи с непредоставлением заказчиком документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательством РФ для их выполнения, или неисполнением иных встречных обязательств.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Оплатить подрядчику стоимость работ в соответствии с настоящим Договором.
2.1.2. До начала работ передать подрядчику необходимые в соответствии с законодательством РФ для выполнения работ оригиналы документов (для изготовления их копий) либо их нотариально заверенные копии или копии, заверенные иным уполномоченным органом (лицом), и сообщить сведения, необходимые для выполнения работ, и при необходимости дать подрядчику указания (задание) о способе выполнения работы. Заказчик несет ответственность за достоверность и соответствие законодательству РФ представляемых подрядчику документов (сведений) и указаний (задания) о способе выполнения работы.
По письменному возмездному договору Сторон подготовка и (или) сбор необходимых для выполнения работ документов (сведений), а при необходимости указаний (задания) заказчика о способе выполнения работы могут осуществляться подрядчиком.
В случае подготовки подрядчиком указаний (задания) заказчика о способе выполнения работы по соглашению с заказчиком данные указания (задание) становятся неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их утверждения заказчиком.
2.1.3. Заменить в разумный срок непригодную или недоброкачественную документацию, изменить указания (задание) о способе выполнения работы или принять другие необходимые меры для устранения обстоятельств, грозящих годности результата выполняемой работы, при получении соответствующего предупреждения подрядчика.
2.1.4. В согласованные с подрядчиком заранее сроки обеспечить доступ работников подрядчика к объекту(ам), а при необходимости ко всем помещениям здания (сооружения) (если объектом является помещение), а также ко всем характерным точкам его (их) контура (если объектом является здание, сооружение или объект незавершенного строительства).
2.1.5. Обеспечить безопасность условий выполнения подрядчиком работ на объекте(ах).
2.1.6. Заказчик обязан предоставить подрядчику возможность фотографирования объекта(ов) (за исключением режимных объектов, квартир и комнат) для последующего включения фотографий объекта(ов) в состав базы данных подрядчика.
2.1.7. Прибыть в место выполнения работ в дату и время, согласованные Сторонами, либо обеспечить явку своего представителя с надлежаще оформленной доверенностью для указания местоположения объекта(ов) и его (их) границ на местности.
2.1.8. Принять результат работ в порядке, установленном настоящим Договором.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.2. До передачи результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения письменного извещения об отказе заказчика от исполнения настоящего Договора, если иное не установлено законодательством РФ.
2.2.3. Реализовать иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Договором.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить работы в соответствии с действующим законодательством РФ в объеме и в срок, установленные настоящим Договором.
2.3.2. Подрядчик обязан направить заказчику письменное и мотивированное предупреждение и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
2.3.2.1. Непригодности или недоброкачественности предоставленной заказчиком документации.
2.3.2.2. Возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы.
2.3.2.3. Иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
2.3.3. Передать результат работ заказчику.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Требовать от заказчика предоставления документов (сведений), необходимых для выполнения работ по настоящему Договору либо исполнения заказчиком иных встречных обязательств.
2.4.2. Перенести в одностороннем порядке в связи с метеоусловиями (понижением температуры ниже -20 градусов мороза, повышением температуры выше +30 градусов тепла) дату выезда работников подрядчика на объект(ы), о чем незамедлительно сообщает заказчику. В этом случае дата выезда на объект(ы) назначается по согласованию Сторон, а срок выполнения работ продлевается на соответствующий период времени.
2.4.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить либо отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено заказчиком в установленный срок.
2.4.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если заказчик в разумный срок не заменит непригодную или недоброкачественную документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности.
2.4.5. Удерживать результат работ до исполнения заказчиком своих денежных обязательств перед подрядчиком.
2.4.6. Реализовать иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Договором.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _______________,
стоимость работ без НДС составляет ________, сумма НДС (18%) _____________.
3.2. Заказчик в течение 14 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора на основании счета (квитанции) подрядчика производит предварительную оплату подрядчику в размере 100% от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.
3.3. Датой исполнения заказчиком обязательств по оплате стоимости работ считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.
4. Порядок передачи и приемки выполненных работ
4.1. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты окончания срока выполнения работ обязан явиться к подрядчику либо обеспечить явку своего представителя с надлежаще оформленной доверенностью для осуществления передачи и приемки результата работ.
4.2. В случае просрочки заказчиком срока по п. 4.1 настоящего Договора подрядчик вправе передать результат работ заказчику по почте.
4.3. Передача результата работ осуществляется посредством вручения заказчику по описи либо сдачи на почту с описью вложения:
- определенного настоящим Договором количества экземпляров технического плана на бумажном носителе;
- 2 (двух) экземпляров акта выполненных работ, подписанных подрядчиком.
4.4. После передачи указанных документов для приемки заказчику он несет все риски, связанные с порчей, повреждением или утратой указанных документов.
4.5. Передача технического плана в электронном виде осуществляется по выбору заказчика посредством направления на электронную почту заказчика либо записи на электронный носитель, предоставляемый заказчиком.
4.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
результата работ обязан принять его посредством подписания, скрепления
4
печатью актов выполненных работ и экземпляров технического плана на
бумажном носителе и возвращения экземпляра акта выполненных работ
подрядчику либо мотивированно отказаться от приемки результата работ,
представив свой отказ подрядчику в письменной форме с приложением к нему
всех экземпляров ранее изготовленного результата работ.
--------------------------------
4
Условие о скреплении результата работ печатью применимо для
заказчиков, являющихся юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.
4.7. В случае мотивированного отказа заказчика от приемки результата работ подрядчик обязуется за свой счет устранить недостатки в срок, согласованный с заказчиком.
Передача и приемка результата работ после его доработки осуществляется в порядке, установленном пп. 4.1-4.3 настоящего Договора.
4.8. В случае непредставления подрядчику подписанного заказчиком акта выполненных работ, мотивированного отказа от его подписания и результата работ для его доработки в течение установленного п. 4.6 настоящего Договора срока результат работ считается принятым заказчиком.
4.9. В случае невозврата подрядчику для доработки ранее изготовленного результата работ пункт 4.8 настоящего Договора не применяется, если помимо мотивированного отказа от приемки работ заказчик сообщил в письменной форме об обстоятельствах, свидетельствующих о невозможности его возврата.
В этом случае доработка результата работ осуществляется за плату только в части оплаты стоимости печати результата работ на бумажный носитель по ценам, применяемым заказчиком за изготовление копии документа.
Указанная плата вносится заказчиком предварительно в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования подрядчика.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как стихийные бедствия, пожары, чрезвычайные обстоятельства социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), нормативные и ненормативные акты государственных и муниципальных органов власти, другие обстоятельства, прямо влияющие на выполнение настоящего Договора и делающие невозможным исполнение обязанностей Сторон по настоящему Договору.
5.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать указанные обстоятельства.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке, установленном настоящим разделом.
6.2. Претензии и ответы на них направляются Сторонами в письменной форме по почтовым адресам, указанным в настоящем Договоре.
6.3. Претензии рассматриваются Сторонами в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня их получения.
6.4. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры подлежат рассмотрению на основании действующего законодательства Российской Федерации в:
6.4.1. Арбитражном суде Московской области - по спорам с заказчиками, являющимися юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
6.4.2. В соответствующем суде общей юрисдикции - по спорам с заказчиками, являющимся физическими лицами.
7. Прочие условия
7.1. В случае выявления подрядчиком того, что объект(ы) не является(ются) объектом(ами) недвижимости, обязательства подрядчика по настоящему Договору считаются прекращенными (полностью или в части соответствующего объекта) со дня выяснения обстоятельств, делающих невозможным их исполнение (п. 1 ст. 416 ГК РФ), о чем подрядчик мотивированно в письменной форме сообщает заказчику.
7.2. В случае прекращения настоящего Договора (полностью или в соответствующей части) в связи с обстоятельствами по п. 7.1 настоящего Договора заказчик не вправе требовать возвращения исполненного им по настоящему Договору (п. 2. ст. 416 ГК РФ).
7.3. В случаях если в соответствии с законодательством РФ у подрядчика
возникает обязанность по возврату денежных средств заказчику, такой возврат
производится только по письменному обращению заказчика, содержащему
5
платежные реквизиты для перечисления денежных средств заказчику .
--------------------------------
5
Применяется только при отсутствии в настоящем Договоре платежных
реквизитов заказчика.
7.4. Подрядчик не несет ответственность за просрочку исполнения денежных обязательств перед заказчиком в случае непредоставления подрядчику сведений по п. 7.3 настоящего Договора.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии, что они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.6. Лицо, подписывая настоящий Договор, выражает согласие на осуществление подрядчиком обработки (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных и персональных данных лица, выдавшего доверенность (Ф.И.О.; дата и место рождения; паспортные данные; адрес регистрации; адрес фактического места жительства; гражданство) как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. Обработка персональных данных подрядчиком осуществляется в целях исполнения настоящего Договора, а также в целях исполнения подрядчиком обязанностей по хранению документов, образующихся в процессе его деятельности, составлению и представлению отчетности, исполнения иных обязанностей, возложенных на подрядчика законодательством Российской Федерации. Согласие действует в течение 3 (трех) лет со дня заключения настоящего Договора и может быть отозвано путем направления подрядчику письменного уведомления.
7.7. Все письменные уведомления (сообщения) направляются по почтовым адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, с документальным подтверждением (заказными письмами с уведомлением о вручении, нарочным под расписку). При этом Стороны обязуются немедленно извещать друг друга об изменениях любого из своих реквизитов, определенных в разделе 8 настоящего Договора, в противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам другой Стороны считается надлежащим, а риски наступления неблагоприятных последствий несет Сторона, не уведомившая другую Сторону.
7.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Заказчик: Подрядчик:
Администрация городского поселения
Красногорск Красногорского муниципального
района
Юридический адрес: 143404, Московская
область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 20,
корп. 1
Почтовый адрес: 143404, Московская область,
г. Красногорск, ул. Речная, д. 20, корп. 1
ОГРН
ИНН 5024076216
КПП 502401001
Р/с 40204810500000002366
В Отделение 1 Московского ГТУ Банка России
г. Москва, 705
К/с
БИК 044583001
ОКВЭД
Глава городского поселения Красногорск
________________________ Кругликов В.В.
М.П.
Приложение № 2
ДОГОВОР № ____
на выполнение работ по технической инвентаризации
____________ 2013 г.
Заказчик: администрация городского поселения Красногорск
Красногорского муниципального района Московской области, в лице главы
городского поселения Красногорск Кругликова Виктора Валентиновича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
исполнитель: ______________________________________________________________
_______________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по инвентаризации объекта, расположенного по адресу: _________________________________________.
1.2. По результатам выполненных работ исполнитель передает заказчику следующие документы:
№ Наименование документов Количество
п/п экземпляров
1 1
1.3. Документация изготавливается на дату обследования объекта, при этом сведения о выявленных самовольных постройках, несанкционированных перепланировках и переустройствах отражаются исполнителем в документации, подлежащей передаче заказчику.
1.4. Источник финансирования - средства заказчика.
1.5. Все взаимоотношения Сторон, в том числе подписание и передача необходимых документов, происходят по месту нахождения исполнителя, если иное не установлено настоящим Договором.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Представить исполнителю информацию (при наличии) о проведенной ранее инвентаризации объекта.
2.1.2. По письменному требованию исполнителя представить дополнительные документы и/или информацию, необходимые для выполнения работ.
2.1.3. Оплатить исполнителю стоимость работ по Договору в размере и в порядке, установленные настоящим Договором.
2.1.4. Обеспечить доступ работникам исполнителя на объект и безопасные условия труда при выполнении работ по Договору.
2.1.5. Оказывать исполнителю содействие в выполнении работ по Договору в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.6. Принять от исполнителя результаты выполненных работ в объеме и в срок, установленные настоящим Договором.
2.1.7. Предоставить исполнителю возможность фотографирования объекта (за исключением режимных объектов, квартир и комнат) для последующего включения фотографий объекта в состав инвентарного дела.
2.2. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор путем подачи письменного заявления.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Выполнить работы в соответствии с действующим законодательством в объеме и срок, установленные настоящим Договором.
2.3.2. Исполнитель вправе перенести в одностороннем порядке в связи с метеоусловиями (понижением температуры ниже -20 градусов мороза, повышением температуры выше +30 градусов тепла) дату выезда работников исполнителя на объект. В этом случае дата выезда на объект назначается по согласованию Сторон. При необходимости Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяются дата выезда и срок выполнения работ по настоящему Договору.
2.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена протоколом
соглашения о договорной цене, являющегося неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение 1), и составляет ____________, стоимость работ без НДС
составляет _________________, сумма НДС (18%) составляет _________________.
В стоимость работ по настоящему Договору включена стоимость работ по
изготовлению экземпляра(ов) кадастрового паспорта. Стоимость работ по
изготовлению кадастрового паспорта определена в соответствии с положениями
прейскуранта цен (тарифов) на услуги по предоставлению сведений об объектах
учета недвижимости, оказываемые организациями технического учета и
технической инвентаризации на территории Московской области, утвержденного
распоряжением Министерства экономики Московской области от 09.12.2010
1
№ 93-РМ .
--------------------------------
1
Данный абзац применяется в случае, если условиями настоящего Договора
предусмотрено в том числе изготовление кадастрового паспорта.
3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора оплачивает исполнителю на основании выставленного счета (квитанции) полную стоимость работ, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора.
3.3. Стоимость работ, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, может быть изменена дополнительным соглашением в связи с изменениями условий Договора (объема работ, сроков выполнения работ).
3.4. В случае непоступления денежных средств на счет исполнителя в размере и сроки, указанные в п. 3.2 настоящего Договора, исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.
4. Срок действия Договора и срок выполнения работ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до надлежащего выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или до даты его прекращения (невозможности исполнения, расторжения или отказа от исполнения договора одной из сторон).
4.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору - 3 (три) календарных дня, следующих за днем обследования объекта.
4.3. В случае неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных пп. 2.1.1-2.1.5 настоящего Договора, срок выполнения работ по Договору продлевается. Исполнитель письменно уведомляет заказчика о причинах продления срока выполнения работ и устанавливает срок для исполнения заказчиком неисполненного обязательства.
Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяется новый срок выполнения работ.
В случае неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных пп. 2.1.1-2.1.5 настоящего Договора, в установленный срок и/или неподписания заказчиком дополнительного соглашения исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.
4.4. Если в процессе работы выявится нецелесообразность или невозможность ее дальнейшего выполнения, Стороны обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней рассмотреть вопрос о прекращении работ по настоящему Договору и оформить соответствующее соглашение.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания срока выполнения работ обязан принять результат работ посредством подписания и возвращения исполнителю акта сдачи-приемки выполненных работ или представить мотивированный отказ от его приемки.
5.2. Передача результата работ заказчику осуществляется посредством вручения (за исключением случая, указанного в пункте 5.5 настоящего Договора) заказчику по описи подготовленных документов, акта сдачи-приемки выполненных работ в 2 экземплярах, подписанных исполнителем.
5.3. В случае мотивированного отказа заказчиком от приемки работ Стороны составляют двухсторонний акт с указанием перечня недостатков работы и сроков их устранения, а после их устранения подписывают акты сдачи-приемки выполненных работ.
5.4. Если в течение срока, установленного пунктом 5.1 настоящего Договора для принятия результата работ, подписанный заказчиком акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания не поступит к исполнителю, работы считаются выполненными в соответствии требованиями, установленными настоящим Договором и принятыми заказчиком, а произведенные заказчиком платежи переходят в доход Красногорского филиала ГУП МО "МОБТИ".
5.5. При просрочке заказчиком принятия работ в соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора исполнитель вправе передать заказчику результат работ посредством сдачи изготовленных документов, актов сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз., подписанных исполнителем, перевозчику для отправки заказчику или в организацию связи для пересылки заказчику.
В этом случае результат выполненных работ считается переданным заказчику, а произведенные заказчиком платежи переходят в доход Красногорского филиала ГУП МО "МОБТИ".
В случае получения заказчиком результата выполненных работ, переданного в соответствии с настоящим пунктом, и непредставления исполнителю подписанного заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированного отказа от его подписания в течение 10 (десяти) дней со дня получения заказчиком результата выполненных работ работы считаются выполненными в соответствии требованиями, установленными настоящим Договором, и принятыми заказчиком.
6. Ответственность Сторон
6.1. При обнаружении заказчиком в течение шести месяцев после подписания акта сдачи-приемки работ обоснованных недостатков выполненных работ по настоящему Договору, возникших по вине исполнителя, исполнитель устраняет их безвозмездно в сроки, согласованные с заказчиком.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как стихийные бедствия, пожары, чрезвычайные обстоятельства социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), нормативные и ненормативные акты государственных и муниципальных органов власти, другие обстоятельства, прямо влияющие на выполнение настоящего Договора и делающие невозможным исполнение обязанностей Сторон по настоящему Договору.
6.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.2 настоящего Договора, срок выполнения Сторонами своих обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать указанные обстоятельства.
6.4. В случае несчастного случая, происшедшего по вине заказчика с работником исполнителя на объекте в период выполнения работ, заказчик несет в полном объеме расходы по возмещению работнику исполнителя материального ущерба, вызванного утратой трудоспособности.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором.
7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения исполнителя.
8. Прочие условия
8.1. В случае расторжения, прекращения настоящего Договора, если заказчик оплатил всю стоимость работ по Договору, исполнитель удерживает сумму за фактически выполненную работу.
8.2. Все изменения, дополнения и соглашения к настоящему Договору действительны только при условии, что они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.3. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.5. Лицо, подписывая настоящий Договор от имени заказчика на основании доверенности, выражает согласие на осуществление исполнителем обработки (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных (Ф.И.О.; дата и место рождения; паспортные данные; адрес регистрации; адрес фактического места жительства; гражданство) как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. Обработка персональных данных исполнителем осуществляется в целях исполнения настоящего Договора, а также в целях исполнения исполнителем обязанностей по хранению документов, образующихся в процессе его деятельности, составлению и представлению отчетности, исполнения иных обязанностей, возложенных на исполнителя законодательством Российской Федерации. Согласие действует в течение 3 (трех) лет со дня заключения настоящего Договора и может быть отозвано путем направления исполнителю письменного уведомления.
10. Адреса, реквизиты Сторон и подписи
Заказчик: Подрядчик:
Администрация городского поселения
Красногорск Красногорского муниципального
района
Юридический адрес: 143404, Московская
область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 20,
корп. 1
Почтовый адрес: 143404, Московская область,
г. Красногорск, ул. Речная, д. 20, корп. 1
ОГРН
ИНН 5024076216
КПП 502401001
Р/с 40204810500000002366
В Отделение 1 Московского ГТУ Банка России
г. Москва, 705
К/с
БИК 044583001
Глава городского поселения Красногорск
________________________ Кругликов В.В.
------------------------------------------------------------------